【熱】承攬合同范本
在人民愈發(fā)重視法律的社會中,很多場合都離不了合同,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編幫大家整理的承攬合同范本,希望對大家有所幫助。
承攬合同范本1
甲方(裝修方):
乙方(承攬方):
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢,經(jīng)協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議:
一:由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進(jìn)行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二:裝飾施工地點:
1、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90.m2,室內(nèi)面積84m2。2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自XXX年XXX月XXX日開工,至XXX年XXX月XXX日竣工,工期XX天。
三:在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請技術(shù)工人,并由乙方對安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施
工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和墊付任何費用責(zé)任。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞,防止損害其人的財產(chǎn)生命健康安全等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)賠償。
四:乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的`材料品質(zhì)、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五:乙方按照圖紙分階段、分步驟進(jìn)行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六:乙方在進(jìn)場前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七:為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任,直至交付使用后為止,否則應(yīng)對保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
八:驗收:
1、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設(shè)施進(jìn)行標(biāo)注,說明其位臵、形狀、尺寸、材質(zhì)等,防止甲方今后使用時產(chǎn)生意外損壞,以及便于維修;
3、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
九:其它:
1、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
4、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。甲方購買的材料、電器、家具經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管
不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
十:衛(wèi)生:家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位臵、方式和時間進(jìn)行堆放及清運(yùn)。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
十一:保修
1.工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2.在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二:違約責(zé)任:甲方無正當(dāng)理由不按期結(jié)算加工承攬費和乙方工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo),超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約,違約方應(yīng)向守約方支付合同總價5%的違約金,條款中對違約金已有約定的除外。
十三:附則
1.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,
應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方,并負(fù)責(zé)反工修復(fù)至合格為止。
4.合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的,違約方也應(yīng)予以賠償。
十四:本合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
年月日:
承攬合同范本2
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目的,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的`酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
承攬合同范本3
甲方(定作人): 乙方(承攬人): 住址: 住址: 身份證號碼: 身份證號碼:
甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號,由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無關(guān)。
2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻,內(nèi)外墻面積貼瓷磚,過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的'成熟經(jīng)驗,負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開始建設(shè),到20xx年5月31日止,工期為92天。在約定的工期內(nèi),施工時間、施工進(jìn)程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須及時進(jìn)行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣元。
2、付款時間:第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 15 天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本4
簽訂日期:________
經(jīng) 甲 乙--雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
貨款共計人民幣(大寫)
1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):___________
2.交貨(運(yùn)輸)辦法及地點:________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_________
4.包裝要求及費用負(fù)擔(dān):__________
5.結(jié)算辦法及期限:_____________
6.原材料供應(yīng)辦法:____________
7.其他:_______________
違約責(zé)任:
第一點:甲方承擔(dān)
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應(yīng)償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點:乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的.損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______ 乙方:________
法定代表人:_______ 法定代表人:_____
電話:________ 電話:_______
地址:________ 地址:_______
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:________ 帳號:_______
承攬合同范本5
簽訂日期:____年__月__日
承攬方(全稱):______
定作方(全稱):______
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
。保访、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期:
品名:
規(guī)格:
單位:
數(shù)量:
單價:
金額:
分期:
交(收)貨數(shù)量:
交(收)貨日期:___年__月__日
超欠幅度:_____%
總金額(大寫):
___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元___角___分$____
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法及地點:____________
。常牧蟻碓醇盎ダ椒ǎ篲_____________
4.交(收)貨方法、地點及運(yùn)雜費負(fù)擔(dān):__________
。担浛罱Y(jié)算時間及方法:_________________
。叮b要求及包裝物回收辦法、費用負(fù)擔(dān):_________
。罚`約責(zé)任:________________
。福渌篲______________
。梗豢煽沽____________
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
。保保竞贤谟行趦(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
。保玻竞贤緝煞,雙方各執(zhí)一份___________
。保常竞贤行谧訽___年__月__日至____年__月__日止。
承攬人:法人委托書號碼____
定作人:法人委托書號碼______
營業(yè)執(zhí)照號碼
營業(yè)執(zhí)照號碼
承攬人:
定作人:
。ㄉw章)
法定代表人:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
開戶銀行:
帳號:
電話號碼:
電掛:
電話號碼:
電掛:
住址:
住址:
。ㄗⅲ阂驒谀克,內(nèi)容較多的可加附頁于后)
承攬合同范本6
認(rèn)立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達(dá)到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
。ㄈ纾 .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的`質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應(yīng))
三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。
四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達(dá)甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。
九、驗收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收,七日內(nèi)不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責(zé)任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
。ū竞贤衼硗娮余]件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
承攬合同范本7
合同編號:78736
簽訂合同單位:____________(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下:
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
2.交貨辦法
(1)交貨地點:_______________________________________________________
(2)運(yùn)輸:由甲代辦,但一切運(yùn)雜費用等由乙負(fù)責(zé),甲交運(yùn)日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法:乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運(yùn)達(dá)站____________________________
(6)收貨人________________________________
(7)合同糾紛的處理________________________
甲及代表人:(簽字蓋章)______ 乙及代表人:(簽字蓋章)________
開戶銀行:____________________ 開戶銀行:______________________
帳號:________________________ 帳號:__________________________
電話:________________________ 電話:__________________________
簽訂日期:______年____月____日
承攬合同范本8
甲方(定作人):
地址:
代理人:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬人):_________產(chǎn)品設(shè)計有限公司
地址:
代理人:
聯(lián)系電話:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著誠實信用的原則,現(xiàn)就甲方委托乙方承攬_________________________工業(yè)設(shè)計項目,達(dá)成如下協(xié)議:
一、項目名稱及服務(wù)內(nèi)容
1、________工業(yè)設(shè)計
2、服務(wù)內(nèi)容包括:__________________________________;
。1)外觀造型設(shè)計;
。2)彩色及絲印等設(shè)計;
。3)結(jié)構(gòu)設(shè)計;
(4)手板、模具加工及生產(chǎn)樣機(jī)制造過程的跟進(jìn)和質(zhì)量控制。
二、設(shè)計要求及項目計劃進(jìn)度
1、設(shè)計要就按雙方溝通后簽署的技術(shù)文件;
2、項目各個階段工作完成時間,參照《項目設(shè)計計劃進(jìn)度表》;
3、工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節(jié)假日(如五一、十一、春節(jié)等),不包含甲方評審和確認(rèn)時間。
4、乙方全新設(shè)計項目以收到甲方填寫好的《設(shè)計需求表》和冰果甲方書面確認(rèn)的硬件資料之日開始算起,硬件資料包括系統(tǒng)及硬件構(gòu)成、所有硬件的3D文件,相關(guān)借口及附件的規(guī)格書,操作界面(包括顯示器、操作按鍵)定義等。
4、在合同執(zhí)行過程中,前一階段的成果得到甲方書面確認(rèn)后,乙方才會安排項目下一階段的工作。
5、《項目設(shè)計計劃進(jìn)度表》中的外觀設(shè)計時間為乙方第一次提交ID方案的時間,如第一次提交方案未獲得甲方確認(rèn)火災(zāi)設(shè)計過程中,由于機(jī)房變更硬件或者設(shè)計要求等,則項目進(jìn)度順延,新的時間節(jié)點雙方協(xié)商確定。
風(fēng)險提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
三、成果形成
1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印文件;
2、提交三位結(jié)構(gòu)電子文件,加工分類表、二維結(jié)構(gòu)電子圖及圖紙文件(只標(biāo)注重要的檢驗尺寸,以及開模所需要的必要尺寸)。
風(fēng)險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。
3、提交整機(jī)裝配材料清單(需要甲方配合)。
四、項目費用及付款方式
本協(xié)議所涉及的項目費用為人民幣(大寫)____________________元(小寫__________元),此費用只包括合同條款第一項,第二款的服務(wù)內(nèi)容,提交第3項的成果形式。其他費用如:手板、模具的加工及調(diào)色費用由甲方負(fù)擔(dān)。項目費用按下列方式支付:
1、合同簽字生效的同時,甲方支付項目費用的______%(人民幣_______元),作為預(yù)付款。
2、外觀造型效果圖通過甲方評審后三日內(nèi),甲方再支付項目費用的______%(人民幣_______元)。
3、結(jié)構(gòu)設(shè)計完成,甲方支付設(shè)計費用的______%(人民幣_______元);款項到賬一個工作日內(nèi),乙方向甲方提交全套正式開模文件。
4、模具驗收或試產(chǎn)________后三日內(nèi),支付余款。
5、如果提交的方案,甲方選擇超過一款以上,并獲得其知識產(chǎn)權(quán),甲方須就多選的每個方案支付設(shè)計費用________元,付費方式為:外觀設(shè)計去人付______%,結(jié)構(gòu)設(shè)計完成,提交所有設(shè)計后一日內(nèi),甲方再支付設(shè)計費用的_____%;模具驗收量產(chǎn)______付余款。
五、雙方責(zé)任和義務(wù)
1、乙方為甲方安排專人負(fù)責(zé)造型、結(jié)構(gòu)、模具跟進(jìn)三個階段,項目啟動后向甲方提供項目組成員名單及聯(lián)系方式。
2、乙方按約定按時向甲方角度設(shè)計方案及其他工作成功,并接受甲方對項目設(shè)計開發(fā)的質(zhì)量和進(jìn)度的監(jiān)督檢查。
3、甲方應(yīng)確認(rèn)設(shè)計要求,提供基本的實際資料,并對前期的設(shè)計舒服進(jìn)行書面確認(rèn)。
4、甲方有義務(wù)在乙方設(shè)計及開發(fā)過程中提供必要的配合,并對乙方提交的設(shè)計方案及其他工作成果進(jìn)行審定,對每一階段的成果給予書面確認(rèn)。
5、甲方應(yīng)能理解設(shè)計的復(fù)雜性,對項目執(zhí)行過程中可能的設(shè)計局部或細(xì)節(jié)調(diào)整和因此帶來的模具調(diào)整給予支持。
6、甲方應(yīng)按照本合同規(guī)定,按時向乙方支付費用。
六、知識產(chǎn)權(quán)
1、甲方應(yīng)對其選用的`方案所涉及的知識產(chǎn)權(quán)承擔(dān)全部責(zé)任。乙方對俺甲方要求而在設(shè)計中選用的方案(包括外觀方案和應(yīng)客戶要就選用的參考外觀方案)、元器件、不見等不承認(rèn)可能涉嫌侵權(quán)的責(zé)任或者連帶責(zé)任;
2、除以執(zhí)行本合同為目的,除非甲方書面同意,乙方不得以任何目的,任何形式使用甲方知識產(chǎn)權(quán)(包括專利權(quán)、商標(biāo)和本次設(shè)計成果);
3、乙方保證所提供的設(shè)計成果是自主開發(fā)設(shè)計的,并保證其設(shè)計成果不侵犯第三人的知識產(chǎn)權(quán)及其他權(quán)利;
4、本協(xié)議中乙方受甲方委托設(shè)計所陳勝并最終由甲方確認(rèn)的開發(fā)設(shè)計成果的知識產(chǎn)權(quán)及包括專利權(quán)在內(nèi)的其他相關(guān)所有權(quán)利在項目費用全部支付完畢后均歸甲方所有。
七、保密義務(wù)
1、合同履行期間,乙方對甲方提供的所有設(shè)計信息、商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù),對甲方選定的圖紙、方案應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密;保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術(shù)信息;
2、甲乙方對雙方之間的合作成果,本洗衣的內(nèi)容以及本協(xié)議的存在富有保密義務(wù),未經(jīng)對方書面許可,另一方不得向任何第三方泄露;
3、保密義務(wù)的有效期限至本合同終止后_____年。
八、違約責(zé)任
1、如乙方提交的造型方案,甲方均不滿意,甲方可以單方面終止合同,并書面通知乙方;合同預(yù)付款不退回;如乙方提交造型設(shè)計方案,機(jī)房巨不滿意,在甲方接受的前提下,乙方繼續(xù)提供造型方案供甲方評審,延長的時間是合同協(xié)議的無責(zé)任時間;
2、乙方未履行保密義務(wù)而使第三人直系上述技術(shù)信息和商業(yè)秘密,甲方有權(quán)利解除合同,并有權(quán)要求乙方承擔(dān)甲方所遭受的一切經(jīng)濟(jì)損失;
3、如甲方未根據(jù)合同按時履行支付階段設(shè)計費用的義務(wù),乙方可以單方面終止合同,或等到甲方履行該付款后,通過協(xié)商重新安排后續(xù)工作,因此給甲方造成的損失,由甲方承擔(dān);
4、因甲方的元嬰導(dǎo)致本協(xié)議所議項目取消或者計劃改變,乙方有權(quán)要求甲方支付已完成階段的各種費用。
九、項目合作過程中,雙方往來的技術(shù)文件,在相應(yīng)責(zé)任人簽字后可生效。
十、雇傭約定
本協(xié)議履行期間及協(xié)議終止后兩年內(nèi),雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員,并且不得勸說或者誘使他們終止與對方的雇傭關(guān)系,如有違反本限制,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償相當(dāng)于此雇員在違反此規(guī)定錢12個月收入的五倍。
十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,可以向__________法院提起訴訟。
十二、項目結(jié)束后,乙方開具收款收據(jù)給甲方。
本合同自雙方簽字日起生效,合同本人一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
承攬合同范本9
定作方:_________(簡稱甲方)
承攬方:_________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
_________。
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
_________。
3.履行的期限、地點和方式:
_________。
4.驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
_________。
5.結(jié)算方式:
_________。
6.違約責(zé)任:
除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________%或酬金總額_________的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值_________%的'違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
_________。
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式_________份,正本雙方各執(zhí)_________份,副本送工商行政管理局存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
承攬合同范本10
甲方:
乙方:
本著公平、公正、互利、自愿的原則,根據(jù)合同法有關(guān)承攬合同的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,就乙方提供車輛承攬運(yùn)輸甲方貨物簽訂以下安全協(xié)議:
一、運(yùn)輸車輛情況:
根據(jù)甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運(yùn)輸甲方工程材料(根據(jù)甲方的工程施工需要,由乙方根據(jù)情況隨時增減運(yùn)輸車輛),車輛車況須良好,手續(xù)齊全。
二、雙方權(quán)利與義務(wù):
1、乙方司機(jī)須聽從甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的臨時指揮,進(jìn)入甲方施工范圍須遵守甲方的規(guī)章制度,行車安全、技術(shù)操作由乙方司機(jī)負(fù)責(zé)。
2、乙方須將運(yùn)輸車輛的道路行駛、營運(yùn)、檢驗、稅費、養(yǎng)路費及保險(其中第三責(zé)任險保額為50萬元以上)等手續(xù)辦理齊全。
3、運(yùn)輸期間,一切與車輛正常行駛有關(guān)的費用由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方應(yīng)保證甲方貨物運(yùn)輸?shù)能囕v要求,如不能滿足需要,甲方有權(quán)隨時解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運(yùn)輸費。
5、運(yùn)輸期間,乙方須保證車輛性能狀況良好,以保障甲方貨物安全運(yùn)輸至指定地點。
6、車輛在運(yùn)輸期間發(fā)生交通事故、交通違章,由乙方負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交警、交通、保險公司等部門處理相關(guān)事宜。甲方不承擔(dān)任何費用及責(zé)任。
7、因交通事故、交通違章、機(jī)械故障所造成的損失由乙方負(fù)責(zé),如給甲方造成的一切損失則由乙方負(fù)責(zé)給予甲方賠償。
8、如果工程中,乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將按實際數(shù)量金額的2倍進(jìn)行處罰。
三、安全生產(chǎn)約定
1、乙方參與本合同運(yùn)輸業(yè)務(wù)的車輛和人員,必須具備《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的從業(yè)條件(即必須具備相應(yīng)的從業(yè)資質(zhì)、從業(yè)人員資格和安全生產(chǎn)所需的安全技術(shù)狀況、安全生產(chǎn)條件等法律、法規(guī)所規(guī)定必須具備的條件和資質(zhì)、資格。)。
2、乙方人員、車輛或機(jī)械設(shè)備在進(jìn)入甲方工地或甲方指定的場所進(jìn)行作業(yè)時,應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的.法律、法規(guī)的規(guī)定,以及甲方制定的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度,如有違反導(dǎo)致發(fā)生安全生產(chǎn)事故的,由乙方承擔(dān)全部法律責(zé)任;如前述安全生產(chǎn)事故導(dǎo)致甲方或第三方人員和車輛損害的,乙方還應(yīng)當(dāng)賠償甲方或第三方的全部損失。
3、對于乙方人員或車輛、機(jī)械設(shè)備引起的安全生產(chǎn)事故或人身、財產(chǎn)損害事故,應(yīng)當(dāng)由乙方在事故發(fā)生之后、訴訟之前首先對外賠償;乙方先行賠償?shù)臄?shù)額,應(yīng)不低于法律、法規(guī)規(guī)定的最低賠償標(biāo)準(zhǔn)。
四、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,未盡事宜,甲乙雙方通過協(xié)商作出的補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等的法律效力。
五、若本合同發(fā)生糾紛,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商未果,由人民法院管轄。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承攬合同范本11
保潔承攬合同
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī),簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止,合同期滿自行終止。
二、承攬范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)
1.承攬范圍:
2.工作標(biāo)準(zhǔn)(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù),并負(fù)責(zé)承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費用。
四、承攬費用
1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中,月度保潔費用為 元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務(wù)費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當(dāng)月度保潔服務(wù)工作后,甲方 于次月 日前,扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
。ㄒ唬┘追降臋(quán)利義務(wù)
1.為乙方提供進(jìn)入甲方場所開展服務(wù)工作的`必備條件,確保乙方服務(wù)人員在甲方進(jìn)行服務(wù)工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應(yīng)。
3.向乙方提供適合存放工具、設(shè)備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據(jù)具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關(guān)費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)無關(guān)的其他工作;否則,所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
。ǘ┮曳降臋(quán)利義務(wù)
1.乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務(wù)人員進(jìn)駐甲方服務(wù)場所,并應(yīng)著裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應(yīng)明確專人,具體負(fù)責(zé)承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實施、監(jiān)督與指導(dǎo),以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務(wù)不當(dāng)造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況后,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務(wù)人員,在工作期間有盜竊及違法行為的,經(jīng)雙方查實,乙方除照價賠償外,應(yīng)立即將其開除;嚴(yán)重違法者追究其法律責(zé)任。
6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔(dān)員工的人身安全責(zé)任、勞資糾紛責(zé)任,以及由此發(fā)生各種費用。
七、合同的變更或解除
1.本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商,可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴(yán)重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個工作日通知對方。
八、違約責(zé)任
合同任何一方未按合同約定履行其責(zé)任義務(wù),給對方造成損失的,承擔(dān)賠償責(zé)任。
九、其他事項
1.乙方應(yīng)制訂并嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制,做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進(jìn)行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中,乙方承擔(dān)一切安全風(fēng)險責(zé)任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件:工作范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人 法定代表人
或委托代理人: 或委托代理人:
年 月 日 年 月 日
簽訂地點:
承攬合同范本12
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況:
甲方準(zhǔn)備在 縣 街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下: 1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工,內(nèi)墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設(shè),衛(wèi)生間(包括一、二、三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。
2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進(jìn)行施工,工程從20xx年 月 日開始動工,至20xx年 月 日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于20xx年6月10日前完工。
3、甲方負(fù)責(zé)建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機(jī)一臺,抽水機(jī)一臺、刨床機(jī)一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設(shè)備維護(hù)由乙方負(fù)責(zé),施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負(fù)責(zé)。
二、費用結(jié)算
1、房屋建設(shè)采用費用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準(zhǔn),按每平方240元計算。
3、付款方式:
、僖曳酵瓿傻墓こ探(jīng)甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的`70%支付工程款。
、谌抗こ掏旯ず,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項。
三、質(zhì)量要求:
1、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達(dá)到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達(dá)到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進(jìn)行竣工驗收。
四、法律責(zé)任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé),若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé),承擔(dān)一切責(zé)任,甲方概不負(fù)責(zé),沒有任何法律責(zé)任。
2、乙方不按甲方要求進(jìn)行施工,延期完工或者質(zhì)量不合格,乙方須對甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自 年 月 日簽定之日起生效。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
承攬合同范本13
甲方:
法定代表人: 職務(wù): 聯(lián)系方式:
身份證件:
乙方:
法定代表人: 職務(wù): 聯(lián)系方式:
身份證件:
經(jīng)甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關(guān)事宜,甲乙雙方自愿達(dá)成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:
2、工程承包總面積: ,每平方米價款 元,工程總價款計 元。
3、承包方式:承攬方負(fù)責(zé)工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù):
1、乙方按照承攬標(biāo)的物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保溫工程運(yùn)作中,發(fā)現(xiàn)屋面不完整,乙方有權(quán)要求甲方及時處理,如延誤工期,其后果由甲方負(fù)責(zé)。
三、工程款支付方式:
1、經(jīng)甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米,每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后,再付總工程款的20%,經(jīng)甲方驗收合格,把余下費用全部一次結(jié)清。
四、違約責(zé)任:
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價款外,應(yīng)承擔(dān)工程總價款的.30%的違約金。乙方可根據(jù)《合同法》到當(dāng)?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果,由甲方承擔(dān)。
五、此合同在實際履行中有不妥之處,雙方協(xié)商解決,或另行補(bǔ)充約定。
本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本14
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則,簽定本合同,以茲共同遵守執(zhí)行。
一、乙方負(fù)責(zé)為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品,產(chǎn)品雕花單價雙方確認(rèn),(詳見附件《雕花單價表》)。
二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機(jī),打磨機(jī)等機(jī)器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預(yù)與管理)。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認(rèn)后予以封存。
五、乙方嚴(yán)格按照甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙進(jìn)行加工,甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙在正常情況下,能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并由甲方自行決定是否變更設(shè)計圖紙或樣品。
六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工,_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工。特殊情況加急的,在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工,非標(biāo)的必須在兩天內(nèi)完工。
七、甲方品質(zhì)管理員有權(quán)驗收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,乙方必須給予配合與協(xié)助。驗收不合格產(chǎn)品,乙方必須負(fù)責(zé)無條件返修。乙方不得對其進(jìn)行刁難或進(jìn)行賄賂,一經(jīng)查明有此種行為,甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,必須完全配套,并由甲方品質(zhì)管理員驗收簽名,甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認(rèn),方可結(jié)算加工費。
九、加工費按月結(jié)算。當(dāng)月加工的產(chǎn)品,乙方必須在下月______號前將當(dāng)月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財務(wù)部予以確認(rèn),甲方在下月底____日前將當(dāng)月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責(zé)任:
1、乙方不能按期限交貨,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金。違約金計算,每遲延一天,按其價款總額的'_______%計算,還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機(jī)密及信息。否則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)損失賠償。
九、解決合同糾紛方式:甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜,雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價為本合同的附件,視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
承攬合同范本15
定做方: (稱甲方) 承攬方: (稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1.制作內(nèi)容:
主鋼構(gòu):鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結(jié)算方式:
1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求:
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運(yùn)費由甲方負(fù)責(zé),裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時間:
五、包裝及運(yùn)輸:
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn),要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2. 甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3. 運(yùn)輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的`質(zhì)量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任:
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委托代理人: 委托代理人: 聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
開戶行: 開戶行:
賬號: 賬號:
【承攬合同】相關(guān)文章:
承攬的合同02-23
項目承攬合同05-24
工程承攬合同03-12
關(guān)于承攬的合同04-01
運(yùn)輸承攬合同03-31
承攬合同模板03-29
廣告承攬合同04-15
安裝承攬合同02-15
關(guān)于承攬合同02-15
有關(guān)承攬合同02-15