【熱門】建筑施工合同
隨著人們法律觀念的日益增強，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？下面是小編精心整理的建筑施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
建筑施工合同1
發(fā)包方：__________(以下簡稱甲方)
承包方：__________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，甲方就本合同，以此共守。
第一條、合同期限、供暖面積、供暖價格及付款方式和供暖標準及時間：
(一)合同期限：
合同承包年限為期_____年，承包時間：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，合同期滿，如無特殊原因，乙方可優(yōu)先續(xù)簽本合同，否則，乙方需向甲方移交完整的可正常運行的設(shè)備及相關(guān)技術(shù)資料和經(jīng)驗報告。
(二)供暖面積：
甲方的供暖面積為_____平方米。
(三)供暖承包價格：
經(jīng)甲乙雙方友好議定，總承包價為人民幣_____元即大寫：人民幣_____元整。
(四)付款方式：
由甲乙雙方議定，填寫在下面空白處：
(五)供暖標準及時間：
供暖標準根據(jù)市政府的有關(guān)規(guī)定，首層16℃，供暖時間根據(jù)市政府有關(guān)規(guī)定，供暖時間保障120天，甲方如需延長供暖時間，所支付給乙方的供暖費用按承包金額除以承包期的總天數(shù)的基數(shù)計算。
第二條、雙方責任：
乙方責任：
1、乙方所供煤炭為符合北京市政府標準的低硫煤，如國家權(quán)威質(zhì)檢機構(gòu)檢測含硫量超標，罰款將由乙方負責。
2、在供暖期內(nèi)，不能及時供煤而導(dǎo)致停爐，或因煤質(zhì)差而導(dǎo)致溫度上不去，一切責任由乙方承擔，每停爐一天甲方扣除乙方總承包費的1%。
3、司爐工必須持證上崗，供暖期間鍋爐工所出現(xiàn)的一切安全責任、人損壞都由乙方負責。
4、乙方應(yīng)自覺遵守甲方的.管理制度，遵守甲方的有關(guān)規(guī)定，承擔在合同過程中的防火、防盜等安全責任。
5、乙方建立鍋爐房各項管理制度，認真做好鍋爐運行各項參數(shù)的記錄。
甲方責任：
1、甲方如不能按合同支付給乙方承包款，導(dǎo)致停爐，由甲方負責。
2、由于甲方供暖設(shè)施出現(xiàn)故障而導(dǎo)致停爐或者影響溫度(如：外線管道安裝不合理;供暖面積過大，鍋爐太小;)由甲方負責。
3、乙方運送到甲方現(xiàn)場的煤僅供本合同議定的甲方使用范圍，若有增加面積，另行協(xié)商解決，甲方應(yīng)妥善保管，不能丟失。
第三條、不可抗拒的外部因素：
1、如國家政策性的物資上漲;
2、國家對燃煤環(huán)保標準的修改等;
雙方應(yīng)隨行就市協(xié)商解決，盡量將雙方經(jīng)濟損失降到最低程度，真正把互利互惠的商業(yè)風貌體現(xiàn)出來。
第四條、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。(協(xié)議雙方如出現(xiàn)可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V裁決)
其它補充：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑施工合同2
發(fā)包人（全稱）：_________________
承包人（全稱）：_________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_________________
工程地點：_________________
工程內(nèi)容：_________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
工程立項批準文號：_________________
資金來源：_________________
二、工程承包范圍
承包范圍：___________
三、合同工期
開工日期：___________
竣工日期：___________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)___天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：_________
五、合同價款
金額（大寫）：______元（人民幣）
六、組成合同的文件
組成本合同的'文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：_________年_____月_____日
合同訂立地點：___________
本合同雙方約定___________后生效。
發(fā)包人：（公章）_________________承包人：（公章）_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_________年_____月_____日 _________年_____月_____日
建筑施工合同3
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，甲方將承包的廣元市利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房的基礎(chǔ)工程單項承包給乙方，本著公開、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂合同如下：
一、工程概況
1、工程名稱：廣元市利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房基礎(chǔ)工程。
2、工程地址：千佛崖一組洞子口矛地灣。
3、工作內(nèi)容：基礎(chǔ)工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆筑。
4、工程規(guī)模：大小住戶約40戶左右。
二、工程造價和付款方式：
1、砼的上料攪拌、運輸、澆筑等全過程按70元/m(包括清理基礎(chǔ)余土，砼振動棒、電機小型機具等)計算。
2、付款方式：
�、俨挥韪督痤~;
②中途按工程進度的工程量可借支;
�、墼碌装赐瓿晒こ塘扛犊傇靸r的80%;
�、芄こ炭⒐�，經(jīng)驗收合格后按實際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保修金后，30日內(nèi)付清余款。
三、工程質(zhì)量：合格。
四、工程保修金：甲方按總造價的3%計算，扣除乙方所承擔工程的質(zhì)量保修金，等甲方竣工交付給業(yè)主后30日內(nèi)退還給乙方。
五、甲方責任
1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場地。
2、甲方向乙方提前將各種建筑主要 (水泥、沙石)，攪拌機組織進場，一次性向乙方提供斗車五架。
3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的各種技術(shù)指標工作。
六、乙方責任
1、乙方必須嚴格按甲方和業(yè)主提供的施工圖紙，變更通知單進行施工。
2、合同簽訂后，乙方應(yīng)立即組織各種施工人員、各種機具、建筑輔材進入施工場地。
3。乙方必須嚴格按建筑質(zhì)量、安全管理條例、各種規(guī)章制度進行管理和文明施工，并嚴格按照安全生產(chǎn)紀律、操作規(guī)程進行管理和施工，嚴禁酒后上班等，如有違反發(fā)生的一切傷亡事故的一切經(jīng)濟責任和民事法律責任由乙方自行負責。
4、乙方在施工過程中，如不按施工圖、變更通知、現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定施工，所造成的返工一切經(jīng)濟損失和工程延誤時間一律由乙方負責。
5、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機具、食宿住處的`設(shè)施的經(jīng)濟損失按現(xiàn)有價格的兩倍懲罰。
6、乙方在施工現(xiàn)場施工時，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業(yè)主配合，并和當?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)、父老鄉(xiāng)親搞好團結(jié)，服從領(lǐng)導(dǎo)管理，使施工能夠順利進行。
七、單方違約：按總造價的5%進行罰款。
八、本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同4
發(fā)包方：_________________（以下簡稱甲方）甲方身份證號：_________________
承包方：_________________（以下簡稱乙方）乙方身份證號：_________________
根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。乙方承包甲方私有住宅樓工程全部的.建筑施工。經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。雙方共同遵守、嚴格履行、任何一方如有違反應(yīng)承擔違約責任。
一、工程名稱：_________________私有住宅樓一棟
二、承包范圍及內(nèi)容：_________________按設(shè)計圖紙土建工程+0.000以上主體工程及粗裝修。內(nèi)容包括：_________________全部磚砌體、模板、鋼筋綁扎、混凝土澆筑、內(nèi)外墻所有建筑材料的場內(nèi)垂直運輸。
三、承包方式：_________________包工不包料。
四、包工工資：_________________按建筑面積每平方米190元（包括模板支撐施工用的機械、墻體的粗裝修）。
五、面積計算：_________________單屋頂面積邊對邊丈量計算。
六、工程結(jié)算：_________________
�。�1）、其它項目結(jié)算：_________________地圈梁按零工計算。墻體裝修按元/層，地板按元/平方米，其他費用均包括在面各積造價內(nèi)。乙方不得無理要求補助其他費用。
七、工資支付：_________________乙方施工完每層樓面板后按該層面積造價的預(yù)付工資。粗裝修完工后再預(yù)付工資。
八、工程工期：_________________初定8月1日開工、工期5個月、其中主體工程3個月，裝修2個月，_____年_____月_____日完成主體，_____年_____月_____日完成全部裝修工程。如因甲方原因延誤工期，工期可往后順延。
九、甲方職責：_________________甲方在施工中及時提供各種建筑材料、并提供施工技術(shù)咨詢服務(wù)、提供施工圖紙二份及相關(guān)輔助資料，按是支付承包工資。
十、乙方責任：_________________
�。�1）、工程質(zhì)量：_________________乙方必須按圖施工、服從甲方管理，在材料使用中鼓勵節(jié)約、杜絕浪費、保證質(zhì)量。如乙方在施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方必須負責返工和承擔返工費用。施工保養(yǎng)由甲方負責。
�。�2）、乙方在施工中應(yīng)規(guī)范操作、安全施工，由甲方支付1000元保險費。對于自身和其它的安全負由乙方負責，任何安全事故責任完全由乙方負責。
（3）、工期：_________________乙方應(yīng)嚴格按照本合同約定工期完工。計劃并安排好各道施工程序。除正常保養(yǎng)停工以外，正常施工期間乙方不得無故停工或退場，乙方無故停工或退場經(jīng)甲方催促三次以上仍未復(fù)工，甲
方有權(quán)終止合同，另擇他人施工，原剩余工程款不得支付。
十一、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行商定。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方（簽字蓋章）：_________________
乙方（簽字蓋章）：_________________
_____年_____月_____日
建筑施工合同5
合同編號：XXXXXXX
發(fā)包方：XXXXXXXXXXXXXXXX
承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX
簽約時間：XXXXXXX
簽約地點：XXXXXXX
為了保證XXXXXXXX施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：XXXXXXXXXXXX
2、建筑面積(工程形式)：XXXXXXXXXXXX
3、施工地點：XXXXXXXXXXXXXXXX
4、工期：
(1)開工：XXXX年XX月XX日;
(2)竣工：XXXX年XX月XX日;
(3)合同工期總共歷時XXXX天。
5、承包形式：XXXXXXXX
6、工程質(zhì)量標準：XXXXXXXX
7、工程價款：共計人民幣XXXX元。
8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的XX%，計XXXX元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的XX%，計XXXX元;質(zhì)保金XXX元，質(zhì)保期滿后支付。
9、質(zhì)保期：XXXX年。
10、雙方的責任義務(wù)
(1)發(fā)包方的責任義務(wù)
�、贋槌邪教峁┝己檬┕龅�、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;
②監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進度;
�、劢o承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
�、馨磿r給承包方撥付款項和進行驗收、結(jié)算;
2、承包方的責任義務(wù)
①按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;
�、谌缙谕瓿墒┕と蝿�(wù);
�、劢邮馨l(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標準要求;
④負責發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護;
�、萁逃┕と藛T愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;
�、蕹袚┕ぶ械囊磺邪踩鹿守熑渭百M用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設(shè)工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規(guī)定：兩個以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“，通常是指合同規(guī)定的履行義務(wù)和接受履行義務(wù)的地點，即義務(wù)清償?shù)攸c。
建設(shè)工程設(shè)計合同是雙務(wù)合同，即由發(fā)包人提供設(shè)計工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和情況，設(shè)計人交付設(shè)計文件，并由發(fā)包人支付設(shè)計費用。建設(shè)工程設(shè)計合同在實際操作中，與建設(shè)工程施工合同有所區(qū)別，有的'明確了交付設(shè)計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據(jù)《合同法》第六十一條的規(guī)定“合同生效后，當事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補充;不能達成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定”。根據(jù)交易習(xí)慣，建設(shè)工程設(shè)計合同所涉及的履行地點應(yīng)該是發(fā)包人接受圖紙所在地。
發(fā)包方：XXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXX
委托代理人：XXXXXXXXX 委托代理人：XXXXXXXXX
20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日
建筑施工合同6
甲方：______________(以下簡稱甲方)
乙方：______________(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，由乙方承攬甲方房屋維修工作，雙方本著平等互利、真誠合作原則，結(jié)合本工程具體情況，依據(jù)《民法典》有關(guān)規(guī)定，簽訂本合同，具體條款如下：
第1條工程概況
1.1工程名稱：房屋維修工程
1.2工程范圍：______________
1.3工期：______________
1.4質(zhì)量標準：達到按國家相關(guān)專業(yè)規(guī)定的專業(yè)質(zhì)量檢驗評定標準。
1.5合同價款
1.5.1：
1.5.2
1.6工程施工完畢經(jīng)雙方驗收合格后，甲方在一周內(nèi)一次性支付工程總款的%。預(yù)留%的工程質(zhì)保金。一年質(zhì)保期滿后支付。
第2條甲方權(quán)利義務(wù)
2.1甲方應(yīng)積極支持乙方工作，協(xié)助乙方全面履行合同。
2.2對乙方經(jīng)營中的施工質(zhì)量、工程進度、安全生產(chǎn)、文明、環(huán)保施工等有協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查權(quán)利，并與甲方簽訂相關(guān)的安全、技術(shù)協(xié)議。
2.3乙方不服從甲方的協(xié)調(diào)、管理，有嚴重的'質(zhì)量、安全問題，有不履行合同的情況，甲方有權(quán)下達停工整改通知，嚴重的直至終止合同。
第3條乙方權(quán)利義務(wù)
3.1負責工程項目正式開工前的一切準備工作
3.2乙方應(yīng)按照現(xiàn)場文明施工及環(huán)保有關(guān)條例進行施工，遵守當?shù)卣�、有關(guān)部門及甲方對施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求，承擔因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。
3.3乙方在現(xiàn)場施工應(yīng)接受甲方及甲方委托施工的項目部施工人員的監(jiān)督和管理，積極配合現(xiàn)場其他施工隊伍的施工。
第4條工程質(zhì)量、安全及文明、環(huán)保施工
4.1乙方應(yīng)按國家及行業(yè)規(guī)范要求進行施工。制訂質(zhì)量管理目標，落實質(zhì)量責任制，確保實現(xiàn)施工合同和甲方要求的質(zhì)量目標。
4.2安全生產(chǎn)、文明施工管理：乙方在承攬期間應(yīng)具體操作人員進行安全教育，并承擔在現(xiàn)場作業(yè)期間因乙方原因而發(fā)生的一切安全責任。乙方需接受甲方現(xiàn)場的安全文明生產(chǎn)考核，相關(guān)考核金額作為違約責任處理。
第5條爭議解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成時，雙方均可向甲方所在地仲裁委員會提起仲裁。甲乙雙方不能按合同約定履行自己的的各項義務(wù)應(yīng)承擔各自的違約責任按國家有關(guān)規(guī)定辦理。
第6條附則
6.1本工程需要進行保險時或有未盡事宜，雙方應(yīng)另訂協(xié)議
6.2本合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。
甲方(蓋章)：_____________
乙方(蓋章)：_____________
代表：______________
代表：______________
合同訂立時間：______________
建筑施工合同7
甲方：
乙方：
甲方將位于創(chuàng)興印務(wù)有限公司伙食團位置，建蓋職工自住用房的建設(shè)施工工程，經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，并經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：
一、工程形式：
1、此次建房的`施工承包方式為乙方包工不包料，材料由甲方供給，乙方負責出工建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所需要的所有設(shè)備，甲方提供用電用水，施工人員吃住由乙方自理;
2、乙方在施工過程中應(yīng)注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工等原因造成的傷亡事故由乙方完全負責任，以甲方無關(guān);
3、甲方提供乙方建蓋平面圖和說明，建蓋要求按乙方提供的方法采用空心磚建蓋，但必須要保證建蓋房的安全性。
二、工程價格和承包內(nèi)容：
建蓋的房屋建筑面積241平方米(不含伙食團改造的住房及過道)，甲方將包括挖基礎(chǔ)、地梁、砌磚、墻面抹平、屋面頂?shù)慕ㄖ┕と堪�，承包給乙方(其中包括：貼地板磚、踢腳線、供排水、電、衛(wèi)生間設(shè)施安裝，如：蹲便器、沖水箱、梳洗鏡、鏡前燈、立柱式洗臉盆、毛巾臺架、淋浴管、鍍鋅鐵皮熱水箱、門、地磚、墻磚。各房間門窗、防盜欄、泡沫板、山墻不銹鋼孔網(wǎng)、水表、電表等)。乙方施工承包單價為每平方米170元，預(yù)算總價40970元，最終工程結(jié)算總價按實際完工建筑面積計算。
三、施工要求：
1、基礎(chǔ)根據(jù)地質(zhì)要求開挖深度;
2、嚴格按建筑施工規(guī)范施工;
3、乙方必須保證施工質(zhì)量和安全，完工后由甲方按照施工規(guī)范進行驗收，如質(zhì)量出現(xiàn)問題，乙方應(yīng)重新修繕至符合甲方要求為止，并賠償給甲方所造成的損失費用;
4、施工工期自簽訂合同之日起50天內(nèi)完成，因天氣原因造成停工影響可按工期延遲，若延誤工期，則每天按200元處罰。
四、付款方式：
開工之日付總價的20%;屋頂完成付總價的20%;驗收合格后支付結(jié)算總價，扣除原預(yù)付款和10%的質(zhì)保金;10%的質(zhì)保金待驗收交付使用后三個月內(nèi)無質(zhì)量問題則一次性付清。
五、其它：乙方應(yīng)提供相應(yīng)收據(jù)(普通收據(jù)或發(fā)票)，并配合甲方處理支付款業(yè)務(wù)。
六、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，具有同等法律效力，本合同一式二份，甲、乙雙方各一份。未盡事宜雙方另行協(xié)商補充合同。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑施工合同8
甲方：
乙方：
為增強企業(yè)內(nèi)部競爭機制，發(fā)揮各自優(yōu)勢，甲方同意將(____研發(fā)基地工程)。委派乙方組織施工，為明確甲、乙雙方的權(quán)利、義務(wù)和責任，本著公平自愿、互惠互利、誠實守信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就有關(guān)承包事項特訂立本協(xié)議，雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：____研發(fā)中心、辦公樓、地窖
2、工程地點： 山東省縣城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(工業(yè)園區(qū))縣城北外環(huán)以北京九鐵路以北，
3、建筑面積：約5.3萬平方米
4、工程造價：工程價款按照實際完成的建筑面積計算__固定單價。
5、工期：按甲方與本工程建設(shè)單位簽署的大合同和總體施工進度安排執(zhí)行。
6、承包范圍：施工圖紙范圍內(nèi)的結(jié)構(gòu)工程、建筑工程(建筑物散水外30cm以內(nèi))。
7、本合同不包括項目：防白蟻工程、欄桿工程、止水螺桿，門窗工程、幕墻工程、室外工程、安裝工程(電梯、空調(diào)、通風排煙、電氣、給排水、消防、智能化工程等)。
二、承包方式
1. 包工包料：、結(jié)構(gòu)工程、建筑工程，模板工程、腳手架工程、水電工程、
防水工程、塔吊、施工電梯。
2. 甲方供鋼筋、砼
3. 乙方包施工所需的機械設(shè)備、工具、用具、勞保用品。
4. 乙方包工期、包質(zhì)量、包安全文明施工、包社會保險。
5. 完工清場、包工程驗收合格。
6. 包冬季、雨季、夜間施工、交叉施工、不屬于不可抗力惡劣自然條件下施工等的人工降效費、施工措施費等費用。
三、質(zhì)量標準及安全生產(chǎn)、文明施工目標
1、工程質(zhì)量標準：按照國家驗收標準達到合格標準
2、安全、文明施工目標：滿足合同要求及國家有關(guān)強制性施工規(guī)范要求。
四、承包方式
1、包工、包材料、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工;
2、乙方自行負責組織施工和管理，甲方管理人員監(jiān)管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料設(shè)備、機械等由乙方自行提供或解決。
3、甲方未指定的部分、材料、設(shè)備等的品牌、生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商等，均由乙方自行采購，，但須通過質(zhì)監(jiān)站復(fù)檢合格。
4、本工程須設(shè)立專款專用銀行賬號，本工程的財務(wù)事宜由乙方管理。
五、承包價款及支付
1、本項目中的單位工程屬于幾類就套用幾類收費標準，主工執(zhí)行20__年《山東省建筑安裝工程消耗定額》，20__年《山東省建筑安裝工程取費定額》，施工期間執(zhí)行《____地區(qū)建筑材料市場信息價目表》沒有價目表的技術(shù)項目執(zhí)行清單計價方式確認》人工費按當?shù)卣唧w文件執(zhí)行，所有取費標準、措施項目費、規(guī)費等執(zhí)行定額及相應(yīng)文件，按實際計取，取費標準為1類取費。
2、研發(fā)中心和辦工樓基礎(chǔ)完工三日內(nèi)甲方按乙方已完工程量付給結(jié)構(gòu)部份80%的工程款。
施工階段：各層砌體項目施工完成按建筑面積計算，按天泰大合同付款。
六、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方協(xié)助乙方處理履約過程中的有關(guān)事宜。
3、協(xié)助乙方辦理開工、中間驗收、竣工驗收、工程結(jié)算和工程款項的回收等事宜，協(xié)調(diào)與上級主管部門、建設(shè)單位的關(guān)系。
4、在施工過程中，甲方對乙方的工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、施工進度進行監(jiān)督和協(xié)助。
5、甲方不干預(yù)乙乙方方的正常施工與管理，不參與或介紹推薦材料供應(yīng)商、勞務(wù)班組、分包隊伍給乙方。
6、嚴格按照本協(xié)議給乙方支付工程款項。
七、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、負責組建完善的項目管理機構(gòu)，編制計劃、統(tǒng)計、施工方案等資料，并接受甲方的領(lǐng)導(dǎo)和管理，執(zhí)行甲方的管理規(guī)章制度及管理規(guī)定，維護甲方利益和形象。
2、負責全面履行甲方與業(yè)主簽定的施工合同。施工合同中，甲方有關(guān)的權(quán)利和義務(wù)全部由乙方承擔。
3、乙方負責抓好安全文明施工，樹立良好的施工企業(yè)形象。
4、負責按規(guī)定協(xié)助施工、竣工技術(shù)資料等相關(guān)文件，負責工程的.移交，按規(guī)定進行保修。
5、施工中乙方發(fā)生的一切質(zhì)量、安全、文明施工及由此引起的債務(wù)糾紛等由乙方處理,其經(jīng)濟責任由乙方承擔。
八、其他
1.工程所發(fā)生的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證以及增加工程的計價方法按以下辦法執(zhí)行：依據(jù)20__年《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量
定額》、《山東省安裝工程量計算規(guī)則》、20__年發(fā)布的《山東省建筑安裝工程消耗量定額補充冊》、《山東省建筑安裝工程計價依據(jù)綜合解釋》、《山東省建筑工程價目表》、《山東省安裝工程價目表》、《濟南市建筑工程價目表》和《濟南市安裝工程價目表》計算，材料價格按施工期間同期信息價執(zhí)行。
2.在變更工程(或現(xiàn)場簽證)完成之日起七日內(nèi)，乙方向甲方報送變更工程價款報告(或現(xiàn)場簽證資料)以便雙方確認，甲方在收到乙方遞交的變更價款報告后的七日內(nèi)給予回復(fù)或提出異議，否則視為甲方默認，待雙方完成結(jié)算工作并確認審核造價后一個月內(nèi)一次性支付，對于甲方審定的簽證或變更意見，乙方如有異議，應(yīng)于七天內(nèi)回復(fù)，并以積極的態(tài)度配合，如在規(guī)定的時間內(nèi)乙方不能答復(fù)，甲方視為乙方默認，乙方現(xiàn)場進度不得以此而拖延工期
九、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，在工程竣工驗收達合同要求、辦理完畢竣工決算、建設(shè)單位付款完畢、保修義務(wù)完成及有關(guān)債權(quán)、債務(wù)清算完畢后，合同條款自行終止。
2、本合同壹式肆份，甲方執(zhí)貳份、乙方執(zhí)貳份，具同等法律效力。
3、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，另簽補充協(xié)議。
甲方：
乙方：
年月日：
建筑施工合同9
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，并結(jié)合有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，在雙方自愿及完全清楚、理解本合同條款的基礎(chǔ)上，簽訂本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內(nèi)容：住宅樓土建及施工
二、工程承包方式、范圍：
1、承包方式：按合同包人工、包機械、包工程、包安全、包質(zhì)量、包文明施工、包驗收。
2、承包范圍：是指整幢房子的主體、內(nèi)外粉刷及施工范圍內(nèi)的專業(yè)施工項目到房子可以竣工驗收為止；主體從基礎(chǔ)放線，基礎(chǔ)開挖回填，墊層為開始至屋面封頂蓋瓦(砼澆搗、墻體的砌筑、所有粱、板砼澆搗，內(nèi)外墻腳手架搭設(shè)、澆水養(yǎng)護、篩砂、半塊磚利用，并每日做好落地灰的清理)。內(nèi)墻抹灰、地面找平、東西墻抹灰、南北外墻貼面、地面散水臺階等圖紙要求。木工：模板、模板制作安裝、釘子、鐵絲。鋼筋工：扎絲、焊條、鋼筋的制作、安裝。架子工：外墻腳手架搭拆、安全網(wǎng)掛設(shè)、龍門吊搭拆，還必須配備施工員、吊機工、安全員、架子工、電焊工、測水平和沉降觀察的記錄，室內(nèi)外垃圾清理。乙方自備攪拌機、龍門吊、合灰機、腳手架材料等各種施工用的'大小機械設(shè)備、安裝、修理與安全帽等等。
三、工程包價：
按實際面積結(jié)算，每平方米單價為元，屋面工程不計算面積。工價一次性商定，乙方不得找任何理由向甲方補償工程款。
四、付款方式：
基礎(chǔ)完工付款 萬元，每層蓋板結(jié)束后甲方付給乙方工程款萬元，每內(nèi)粉刷一層付款
五、工程工期：
從簽定合同之日起個工作日竣工，每層砌體現(xiàn)澆封頂9天。在施工中，乙方如無法按時完成工期或技術(shù)力量薄弱，工程質(zhì)量和進度搞不上去，甲方有權(quán)終止合同，乙方作自動放棄，甲方只付乙方所做工程量工資款的70%。
六、質(zhì)量要求：
乙方必須按照現(xiàn)行施工規(guī)范操作，墻體平整、灰縫飽滿、砼澆搗密實、無蜂窩，內(nèi)外粉刷不能有裂縫，空鼓、外墻磚平整、勘條一條線。每個部位工程必須達到專項施工驗收規(guī)范標準。在施工中，乙方不按施工規(guī)定和圖紙尺寸施工，所造成質(zhì)量返工和損失，由乙方賠償雙倍的材料款。出現(xiàn)一次罰款貳佰元。
七、施工安全責任：
乙方必須按照現(xiàn)行勞動安全操作規(guī)程施工，教育職工安全生產(chǎn)，并實行“三級”安全教育遵守工程的規(guī)章制度，對腳手架、機具經(jīng)常進行檢查、維修，方可施工。如施工中，乙方不按國家勞動安全規(guī)程操作，所引起的人體傷亡，與甲方無關(guān)，均由乙方自行承擔全部經(jīng)濟和法律責任。
八、其它：
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲乙雙方必須互相遵守，任何一方違反合同所造成的后果，由違約方負責。如有未盡事宜，甲方雙方協(xié)商解決，雙方簽字生效，本合同具有同等法律效力，工程結(jié)束后，合同失效。
甲方： 乙方：
年 月 日
建筑施工合同10
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）____ ___________________________________________
承包方：（以下簡稱乙方）___ ____________________________________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，就甲方委托乙方建造________ 工程，簽訂以下協(xié)議：
一、 工程內(nèi)容：
�。ㄔ斠妶D紙）。 以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
二、 工期：
1、 開工日期：本項目工程工期從年月個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、 施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、 因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、 發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
三、 工程合同價款：
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣________：。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。
四、 承建方式
乙方對建筑工程包工、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、甲方負責提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經(jīng)雙方確認方可進料施工。
2、 施工期間甲方負責甲方施工發(fā)生的水電費用。
五、 工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：
�。ǎ保┖贤Ш螅l(fā)包人按時直接向承包人支付工程款：支付次數(shù)分三次支付。 第一次：工人進場后5月15日預(yù)付總工程費用的40%。
第二次：工程進入第二階段7月1日預(yù)付總工程費用的30%。
第三次：工程進入最后階段7月30日付總工程費用的30%。
�。�2）此合同所描述款項不含稅金。
六、 工程質(zhì)量要求：
1、 乙方必須嚴格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的`內(nèi)容、要求及有關(guān)古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
2、 施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。
七、 工程竣工驗收結(jié)算：
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算，并于十個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。
八、 延期違約責任：
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣500元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M行圍蔽處理，因此所造成的工期
延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。
九、 質(zhì)保內(nèi)容
質(zhì)保內(nèi)容按有關(guān)建筑施工驗收規(guī)范標準執(zhí)行。
十、質(zhì)保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程、水電工程質(zhì)保期為六個月。保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定：
1、 施工期間，甲方因故進行修改調(diào)整，應(yīng)提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處，應(yīng)提前二天以書面形式上報甲方，經(jīng)甲方及設(shè)計部門處理后再行施工，所有修改調(diào)整的費用由甲方負責。
2、 施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、 甲方負責現(xiàn)場工地的關(guān)系協(xié)調(diào)，以確保乙方施工進度。
4、 乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。乙方承建的土建項目，應(yīng)與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應(yīng)用書面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止：
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。 十三、 本合同壹式貳份，甲、乙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應(yīng)盡可能協(xié)商解決。可補簽有關(guān)協(xié)議， 補簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。 合同附件一：《工程款項支付表》.
委托代表：
委托代表：
簽名：（甲方）
簽名：（乙方）
簽訂日期：
建筑施工合同11
發(fā)包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，達成如下條款，并共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
_________________
1、工程名稱：_________________面包磚路面
2、工程地點：_________________
3、承包內(nèi)容：_________________路牙石。面包磚路面
4、承包范圍：_________________園內(nèi)所有面包磚路面
5、承包方式：_________________包工。不包材料
6、質(zhì)量要求：_________________GB50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》
7、工期要求：_________________ 年 月 日 至 年 月 日。
二、甲方工作：
_________________
1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關(guān)事宜，全面、全權(quán)負責現(xiàn)場的管理工作，對乙方的工程質(zhì)量、進度、安全文明等工作進行監(jiān)督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作：
_________________
1、乙方為駐工地代表，常駐現(xiàn)場，負責履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責，按照甲方要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作，竣工驗工前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經(jīng)甲方同意，不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。
四、關(guān)于質(zhì)量的約定：
_________________
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計變更等進行施工，工程質(zhì)量達到施工合同要求，相關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質(zhì)量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
五、關(guān)于工期的約定：
_________________
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。
3、因氣候等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。
六、關(guān)于價款和結(jié)算的約定：
_________________
1、雙方商定本工程合同承包價格每平米_____22_____元(人民幣)。
2、本承包價格包含人工費。
3、付款方式：_________________現(xiàn)金
a、開工后1日內(nèi)，甲方付款10000元作為乙方的前期進場費。
b、施工每100米后，甲方結(jié)款一次
e、余款5%元待壹年后結(jié)清。
七、關(guān)于材料的'約定：
_________________
1、甲方負責聯(lián)系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經(jīng)乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。
2、乙方須在預(yù)算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在承包價格中相應(yīng)扣減。
3、所有進場甲方的供材，乙方不得擅自挪用。
八、關(guān)于安全生產(chǎn)的約定：
_________________
1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規(guī)章制度，以及對文明現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的要求。
3、乙方須嚴格遵守安全協(xié)議中的條款，嚴禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀等行為。
九、關(guān)于違約責任的約定：
_________________
1、乙方須自行完成本施工任務(wù)，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉(zhuǎn)包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。
3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失，由乙方承擔經(jīng)濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失，由乙方負責經(jīng)濟賠償，且甲方有權(quán)單方終止本合同。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方(簽章)：_________________乙方(簽字)：_________________
年 月 日 年 月 日
建筑施工合同12
房屋建筑工程施工承包合同
甲方：身份證號：（以下簡稱甲方）
乙方：身份證號：（以下簡稱乙方）
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方承包修建甲方住宅房屋的有關(guān)事宜，達成以下合同：
一、工作內(nèi)容
房屋基坑開挖清理、基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、等各項工作內(nèi)容，并滿足規(guī)范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款：。
2、該房屋建筑工程為包工包料承包方式，機械設(shè)備、水泥、砂、磚、鋼筋、工具、水、電、保險費、雜費等一切費用均由乙方自己負責。
3、工程結(jié)算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付35%，第二層完工后支付35%，工程竣工以后支付25%，5%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。
三、材料與施工組織
1、磚：
2、砂：由乙方自行在砂廠采購運至施工地點。
3、水泥：由甲方統(tǒng)一采購，乙方在甲方倉庫領(lǐng)取和運至施工地點，甲方按成本價在乙方工程款中扣除水泥款。
4、機械設(shè)備、工具、人員：乙方自行組織機械設(shè)備、工具和施工人員，并保證滿足甲方的工程進度要求。
5、組織協(xié)調(diào)：乙方積極組織協(xié)調(diào)所需材料、車輛、人員和與項目部管理人員的配合。
四、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利
1、甲方負責現(xiàn)場指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。
2、甲方監(jiān)督乙方工程質(zhì)量、安全、進度，乙方服務(wù)甲方的管理。
3、工程質(zhì)量：乙方嚴格按規(guī)范進行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的.要求，甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工，并責令其返工，直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內(nèi)，乙方不進行缺陷修復(fù)，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題，將退還乙方5%的保證金。
5、工程安全：乙方自行負責施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責。
6、工程進度：乙方根據(jù)甲方的進度要求，組織相應(yīng)的人力、物力確保工
程進度。
7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過正當方式解決。
8、凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔。
五、其它
1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成，乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方：
日期：
乙方：日期：
建筑施工合同13
甲方：__________________
乙方：__________________
為了雙方責任明確，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特達成如下協(xié)議：
一、工程項目：樓房建筑，包工不包料，工程造價每平方米造價以實際面積為準，乙方保證陰歷十一月二十五日必須全部完工，如有工期延誤，一切責任由乙方自負。
二、質(zhì)量要求：乙方必須按照雙方之前商定的結(jié)構(gòu)進行施工，在施工中發(fā)現(xiàn)小問題甲方可以提出維修，但大梁、柱子等不能出現(xiàn)蜂窩或變形。由建筑材料引起的`質(zhì)量問題，由甲方負責，乙方不承擔責任。
三、甲方職責：水、電、路三通及施工中外界干擾，樓房所需一切建筑材料，不能延誤施工。
四、樓房建筑所用的一切工具、機械全部由乙方負責，甲方不負責提供。但甲方負責保管義務(wù)。
五、施工安全：乙方在施工一切工傷、事故及上下工交通安全均有乙方自負，甲方不承擔一切經(jīng)濟和刑事連貸責任。
六、付款方式：工人進入工地后正常施工，出地基付款層上板完成付款元，第二層上板完成付款元，第三層上板完成付款元，工程全部完工后甲方付清全部工程款。
七、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。如有違約，有違約方賠償對方一切經(jīng)濟損失。
甲方：__________________
乙方：__________________
__________年____月____日
建筑施工合同14
發(fā)包方：_________(以下簡稱甲方)
承包方：_________(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國民法典》的原則，并參考《中華人民共和國建筑法》，《建設(shè)工程施工發(fā)包與承包價格管理暫行規(guī)定》，《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》等法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，為明確發(fā)包方與承包方雙方在工程施工過程中的權(quán)利義務(wù)，雙方本著公平、公正、自愿、誠信、互惠互利的原則，特簽訂本合同，以資共同遵守。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、工程概況
工程名稱：興建公司指揮部(其中職工宿舍9間，建筑平方面積218㎡，四合院辦公室建筑平方面積為389.6㎡)。
二、承包方式
1、由乙方包工包料，并負責所有施工用具設(shè)備;
2、施工包干價每平方米按1080元計算，工程總造價為656208元(大寫：陸拾伍萬陸仟貳佰零捌元整);
3、工程承包內(nèi)容：土建工程水、電安裝及房屋裝飾裝修;
4、乙方在施工時出現(xiàn)工程增減時，甲、乙雙方共同協(xié)商，確定后增減工價，待完工后一并納入結(jié)算。
三、工程工期
1、甲方規(guī)定動工時間為_______年____月____日至_______年____月____日，乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質(zhì)量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權(quán)扣除乙方施工費。
四、工程質(zhì)量
1、整個工程必須按國家施工規(guī)范要求施工;
2、乙方未按甲方要求，質(zhì)量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
五、施工費結(jié)算方式
1、合同簽定后，由乙方積極組織施工人員進行施工，每月按進度款50%，竣工驗收后付清余款;
2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求，如果中途退場視為違約，按進度款30%付款。
六、安全生產(chǎn)
在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業(yè)必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發(fā)生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。
七、勞動爭議處理及其他
雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)當向甲方勞動爭議調(diào)解委員會申請調(diào)節(jié)，調(diào)解不成的，應(yīng)當自勞動爭議發(fā)生之日起，60日內(nèi)向公司所在地有管轄權(quán)的.勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可自接到裁決書之日15日內(nèi)向人民法院起訴。
八、其他
1、甲方依法制定的規(guī)章制度及其他專項協(xié)議作為本勞動合同的附件，與本勞動合同具有同等法律效力;
2、本合同未盡事宜或與國家、湖北省有關(guān)規(guī)定相悖的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效;
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
建筑施工合同15
甲方：_______________
乙方：_______________
經(jīng)甲乙雙方磋商，甲方同意將自已的建筑裝修分項工程承包給乙方，現(xiàn)將雙方有關(guān)事且宣訂以下合同。
一、工程名稱及地點：
1、xx工程名稱及地點：
二、工程概況及質(zhì)量要求。
1、xx裝修標準：住宅樓室內(nèi)裝修：
2、xx工程質(zhì)量：乙方按圖紙和甲方的要求進行施工。各工程施工程序嚴格按國家建筑規(guī)范進行及做好有關(guān)保養(yǎng)工作，凡隱蔽工程均需甲方有關(guān)人員驗收合格后方可進行隱蔽，施工各項工作質(zhì)量必須達到合格，努力爭取優(yōu)良。
三、工程承包方式及施工內(nèi)容：
1、xx工程承包方式，乙方包工不包料，一切施工程序均按單包方式進行施工及管理。
2、xx工程施工承包內(nèi)容：
住宅樓室內(nèi)外裝修：
四、雙方職責：
1、xx甲方職責，甲方負責征地、折遷、用地規(guī)劃、建筑設(shè)計、報建等有關(guān)建房的行政手續(xù)和三通一平工作，按時保量將工程所需施工材料運到工地50米以內(nèi)，適時裝配所需施工機械備，按規(guī)定做好甲方本職內(nèi)各項工作，確保工作順利進展。
2、xx乙方職責，乙方依據(jù)承包施工內(nèi)容，認真組織好工程施工所需達標人員，按規(guī)范要求做好技術(shù)交底和制訂施工計劃等施工前期的相關(guān)工作，各項工作必須做到安全
第一、質(zhì)量
第二、時間
五、施工單價及結(jié)算付款方式。
1、施工單價：
2、結(jié)付方工式：
六、工程有關(guān)事項：
1、xx乙方必須遵守國家法律、法規(guī)、嚴格執(zhí)行甲方的各項制度，服從甲方分工和指揮，實行層級管理，如有違約和乙方人為造成的一切民事、刑事、經(jīng)濟等一切責任，均由乙方自負，甲方有權(quán)取消乙方合同并追究其所造成的一切損失。
2、xx安全生產(chǎn)：乙方必須嚴格遵守安全的'規(guī)章制度，加強安全生產(chǎn)專項思想教育，認真做好安全生產(chǎn)的各項工作，如有違反和不符合要求的人員，一律不準上崗并按有關(guān)規(guī)定從嚴處理。如有出現(xiàn)任何人為事故，均由乙方自負，與甲方無關(guān)。
3、xx工程材料、用具、設(shè)備等一切用料，均由甲方依據(jù)工程所進行分配并按規(guī)定存放在指定的場所內(nèi)。每道工序完成后必須清理場地并經(jīng)甲方有關(guān)人員驗收合格后，方可進行下道工序。
4、xx甲方提供地切機械、用具和領(lǐng)原料，乙方要妥善保管好，并按規(guī)范保養(yǎng)好，否則造成一切損失，均由乙方按價賠償或加倍處罰。
5、xx任何員工不得在工地吵架、斗毆、洶酒、賭博、鬧事等一切違規(guī)行為，做到尊上愛下，文明施工，如有違法亂紀行為者，均送有關(guān)執(zhí)法部門依法嚴懲。
6、xx未盡事宜欄：
甲方：_______________乙方：_______________
日期：_______________日期：_______________
【建筑施工合同】相關(guān)文章：
建筑施工合同12-02
建筑施工合同02-23
建筑施工企業(yè)合同03-25
建筑圍墻施工合同03-26
民房建筑施工合同03-27
建筑外墻施工合同03-26
【熱】建筑施工合同04-01
建筑施工合同【精】04-01
【推薦】建筑施工合同04-01