工程施工合同書(集錦15篇)
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,合同起到的作用越來越大,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編為大家收集的工程施工合同書,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
工程施工合同書1
發(fā)包人:
承包人:xxxxxx
年月日
發(fā)包人(以下簡稱甲方):
承包人(以下簡稱乙方):xxxxxx
依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方本著友好、誠信、自愿的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點(diǎn):
第二條承包范圍
消火栓系統(tǒng)、報(bào)警系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)改造安裝。如額外有工程量增加或者減少雙方協(xié)商解決。
第三條工程承包方式
包工、包料、包安裝、包消防驗(yàn)收通過,前提是甲方提供相應(yīng)的工程報(bào)審及報(bào)驗(yàn)資料。
第四條合同工期
開工日期:
竣工日期:
第五條工程造價(jià)、付款方式及價(jià)款調(diào)整
工程承包造價(jià)為:¥_____________元(小寫)人民幣_(tái)___________(大寫)
付款方式:合同簽訂乙方進(jìn)場,甲方付總價(jià)的40%做為前期消防建審及施工進(jìn)場費(fèi);主管道及支管道、布線完成甲方付至總價(jià)的80%做為施工及材料后期費(fèi)用,消防驗(yàn)收后取得消防驗(yàn)收消防驗(yàn)收合格意見書后甲方付至總價(jià)的98%,預(yù)留總價(jià)的2%為質(zhì)保金、質(zhì)保期為一年。待質(zhì)保期滿后甲方歸還質(zhì)保金。
第六條工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計(jì)說明、設(shè)計(jì)變更和國家(行業(yè))的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收。
2.乙方所進(jìn)場的各種原材料、設(shè)備必須符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),不合格的材料、設(shè)備不允許進(jìn)場使用和安裝。
3.工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-20xx.《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50166-19xx.《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》(20xx年版)GB50261-19xx.《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50231-19xx.《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50303-20xx.《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》J512-20xx.及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
第七條安全施工
1.乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時(shí),還必須執(zhí)行甲方的《建設(shè)工程安全文明管理辦法》。
2.乙方在施工過程中,違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的`一切損失。
第八條雙方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方負(fù)責(zé)為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電提供施工場地及施工條件。
2.乙方必須向甲方提施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)保服務(wù)措施等相關(guān)文件和資料,不得以任何理由隱瞞。
3.乙方負(fù)責(zé)消防工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝、及試壓交甲方驗(yàn)收
4.乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認(rèn)或甲方提供的施工圖紙和甲方確認(rèn)的安裝方案、方法進(jìn)行施工、安裝,不得擅自改動(dòng)如有變更以書面的變更通知單為準(zhǔn)。
5.乙方提出的變更必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)后,方可組織施工,否則后果自負(fù),如給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的乙方應(yīng)予以賠償。
6.乙方必須遵守防火設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收規(guī)范以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,發(fā)現(xiàn)違規(guī)和缺陷要主動(dòng)及時(shí)向甲方報(bào)告。
7.乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進(jìn)行過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn),并且要結(jié)合施工、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等重大程序分階段做好質(zhì)量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗(yàn)收之前,乙方應(yīng)對整個(gè)消防系統(tǒng)負(fù)責(zé)。消防驗(yàn)收合格后,乙方必須主動(dòng)向甲方供有關(guān)消防設(shè)施安裝調(diào)試記錄、開通報(bào)告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料,切實(shí)履行交接手續(xù)并主動(dòng)做好工程的后期維護(hù)保養(yǎng)工作。
第九條設(shè)計(jì)變更
1、甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料,均為施工的有效依據(jù),甲方、乙方均不得擅自更改。
2、施工圖中重大變更,必須經(jīng)甲方批準(zhǔn)同意。設(shè)計(jì)變更單須經(jīng)甲方簽證有效后方可實(shí)施。變更單和修改圖紙發(fā)出份數(shù)與施工圖份數(shù)相同,并作為合同的補(bǔ)充文件。
3、當(dāng)修改圖紙屬于設(shè)計(jì)錯(cuò)誤導(dǎo)致材料、設(shè)備變更,其增減的費(fèi)用由雙方確定后調(diào)整合同造價(jià)。
4、乙方在保證工程質(zhì)量的和不降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的前提下,提出修改設(shè)計(jì)的合理化建議,在符合消防相關(guān)設(shè)計(jì)施工規(guī)范要求的前提下實(shí)施。
5、若施工過程中確需變更的,應(yīng)征求甲方同意,甲方以書面形式變更。由此而增加的費(fèi)用,據(jù)實(shí)進(jìn)入決算。
6、施工中發(fā)生下列各項(xiàng)事實(shí)之一時(shí),乙方必須立即以書面形式通知甲方,要求確認(rèn):
。1)設(shè)計(jì)圖紙和說明文件與工程現(xiàn)場狀況不一致時(shí);
。2)設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)文件表示不明確或有錯(cuò)誤及遺漏,圖紙與說明不符;
(3)設(shè)計(jì)圖紙和說明文件中未標(biāo)明的施工條件發(fā)生了預(yù)料不到的特殊困難等。
第十條違約責(zé)任、索賠
1.甲方無正當(dāng)理由未按合同約定付款,收到乙方的書面催告通知后在十日內(nèi)仍未支付的,應(yīng)從催告期滿之日起,向乙方支付應(yīng)付款項(xiàng)的2‰的違約金。
2.工程未通過驗(yàn)收前,甲方擅自使用造成損壞的,由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,工程本身質(zhì)量原因造成的除外。
3.工程如未按合同約定時(shí)間竣工,每延誤一天,乙方必須向甲方支付本工程總造價(jià)的2‰的違約金。
4.由于乙方提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因,導(dǎo)致本工程在使用期間出現(xiàn)的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事等,乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
5.乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關(guān)的資料交付甲方,否則每延誤一天,必須向甲方支付工程總造價(jià)2‰的違約金。
第十一條廉潔約定
甲方責(zé)任:
1.甲方有責(zé)任向乙方介紹本單位有關(guān)廉潔合作管理的各項(xiàng)規(guī)定。
2.甲方有責(zé)任對本單位人員進(jìn)行廉潔合作管理規(guī)定的教育。
3.甲方人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本單位有關(guān)廉潔合作管理的規(guī)定,不得接受乙方帶有娛樂性質(zhì)的宴請,不得接受任何形式的實(shí)物、現(xiàn)金或禮券。
4.甲方在工程項(xiàng)目建設(shè)期間發(fā)現(xiàn)甲方人員任何形式的索賄行為,均應(yīng)及時(shí)采取措施予以制止,并及時(shí)通報(bào)給乙方單位領(lǐng)導(dǎo)。
5.甲方人員如違反廉潔合作管理規(guī)定,甲方應(yīng)視情節(jié)輕重、影響大小給予行政及經(jīng)濟(jì)處罰。
6.對于乙方舉報(bào)買甲方人員違反廉潔合作規(guī)定的情況,甲方應(yīng)及時(shí)調(diào)查,根據(jù)調(diào)查情況進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
乙方責(zé)任:
乙方應(yīng)保證乙方有關(guān)人員了解買甲方單位有關(guān)廉潔合作管理規(guī)定,并遵照執(zhí)行。
工程施工合同書2
本協(xié)議書由_________(以下簡稱“業(yè)主”)為一方,與_________(以下簡稱“監(jiān)理單位”)為另一方共同訂立。
鑒于業(yè)主已委托監(jiān)理單位為_________工程提供監(jiān)理服務(wù)并已接受了監(jiān)理單位就此提出的項(xiàng)目建議書,為明確雙方在合同期間的義務(wù)、責(zé)任、權(quán)力和利益,茲就以下事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議:
一、本協(xié)議書中的詞句和用語與“公路工程施工監(jiān)理合同”中通用條件所規(guī)定的.定義相同。
二、下列文件是本協(xié)議書的組成部分,應(yīng)作為協(xié)議書的有效內(nèi)容予以遵守和執(zhí)行。
1.公路工程施工監(jiān)理中標(biāo)函或委托函
2.公路工程施工監(jiān)理合同通用條件
3.公路工程施工監(jiān)理合同專用條件
4.《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》
5.公路工程施工監(jiān)理招、投標(biāo)文件
6.雙方簽認(rèn)的補(bǔ)充或修正文件
7.其它文件:_________
8.附件:
附件a——監(jiān)理服務(wù)的形式、范圍與內(nèi)容
附件b——業(yè)主提供的監(jiān)理工作條件
附件c——監(jiān)理服務(wù)的費(fèi)用與支付
其它附件:_________
三、業(yè)主在此同意按照本監(jiān)理合同規(guī)定的期限和方式,向監(jiān)理單位支付根據(jù)監(jiān)理合同規(guī)定應(yīng)支付的費(fèi)用和提供監(jiān)理工作條件。
四、監(jiān)理單位基于業(yè)主的上述保證,在此向業(yè)主承諾按照本監(jiān)理合同的規(guī)定履行監(jiān)理服務(wù)。
五、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽字蓋章后,自_________年_________月_________日生效,至_________年_________月_________日終止,在按照監(jiān)理合同的規(guī)定結(jié)清監(jiān)理服務(wù)費(fèi)用后自然失效。
六、本協(xié)議書正本一式兩雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。協(xié)議書副本_________份。雙方各執(zhí)_________份。
業(yè)主(蓋章):_________
監(jiān)理單位(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
單位地址:_________
單位地址:_________
郵編:_________
郵編:_________
電話:_________
電話:_________
傳真:_________
傳真:_________
開戶銀行:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
帳號:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________
簽訂地點(diǎn):_________
工程施工合同書3
簽訂時(shí)間: 年 月 日
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,遵循平等、自愿、公平的原則。結(jié)合本工程實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱:20xx年 xxx路生命安全防護(hù)工程
二、施工范圍與內(nèi)容:
xxx路段,道路安全標(biāo)牌、標(biāo)志、道口標(biāo)注、警示樁、標(biāo)線、振動(dòng)標(biāo)線的施工與安裝。
三、工程工期:乙方按甲方要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成施工項(xiàng)目工程。
四、合同價(jià)款:大寫:小寫:本合同為固定單價(jià)。本工程按日照市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)圖為依據(jù),工程量以實(shí)際為準(zhǔn)。
五、結(jié)算與付款方式:
合同簽訂并施工完畢后,甲方需以電匯方式付款給乙方合同價(jià)款80%,余款20%半年內(nèi)付清。
六、維修:
乙方按GB5768—20xx“道路交通標(biāo)志和標(biāo)線”標(biāo)準(zhǔn)、按規(guī)范要求,進(jìn)行質(zhì)量自檢并接受甲方的監(jiān)督檢查,如因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失,由乙方無條件予以維修或更換。如因不可抗力,如自然災(zāi)害或人為故障造成的損壞,乙方不負(fù)責(zé)維修。
七、權(quán)利與施工要求:
1、甲方有權(quán)對乙方工程質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、保障措施等施工內(nèi)容全程監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)對乙方提出整改意見,乙方應(yīng)積極采取措施按照甲方和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行整改。
2、 甲方需向乙方提供施工沿線施工點(diǎn)地下管網(wǎng)、供水、供暖及地下光纜等線路分布圖,因圖紙不詳導(dǎo)致乙方對施工地點(diǎn)地下管網(wǎng)、供水暖及地下光纜等線路造成的損壞,由甲方承擔(dān)。
3、 乙方必須嚴(yán)格按照甲方設(shè)計(jì)要求和GB5768—20xx“道路交通標(biāo)志和標(biāo)線”標(biāo)準(zhǔn)要求制作并施工,確保工程質(zhì)量。
4、 乙方必須在施工現(xiàn)場設(shè)置明顯的.施工標(biāo)志,施工人員必須正確佩帶勞動(dòng)安全防護(hù)用品,防止施工過程中交通事故的發(fā)生,正常施工過程中出現(xiàn)的安全事故與甲方無關(guān)。
5、 乙方必須合理安排各項(xiàng)工作,保證按期完成施工項(xiàng)目。
八、變更:
1、 因甲方原因而造成合同中所列施工項(xiàng)目在數(shù)量、質(zhì)量、品種、服務(wù)上的變化,導(dǎo)致費(fèi)用的增加,其費(fèi)用增加部分由甲方支付。
2、 因乙方原因而造成合同中所列施工項(xiàng)目在數(shù)量、質(zhì)量、品種、服務(wù)上的變化,導(dǎo)致費(fèi)用的增加,其費(fèi)用增加部分由乙方支付。
3、 乙方應(yīng)按照國標(biāo)GB5768—20xx“道路交通標(biāo)志和標(biāo)線”標(biāo)準(zhǔn)要求施工,因乙方未按要求施工而導(dǎo)致的質(zhì)量及其它相關(guān)問題,由乙方承擔(dān)。
九、仲裁:
凡有關(guān)本合同或執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭議,應(yīng)通過協(xié)商解決;如不能解決,則可向有關(guān)部門提請仲裁,該仲裁委員會(huì)作出的仲 裁是最終的,甲、乙雙方均應(yīng)受其約束,仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
十、未盡事宜:
甲、乙雙方本著友好合作的目的,進(jìn)行協(xié)商解決,如因國家政策調(diào)整或與國家政策法規(guī)不符,以國家政策為準(zhǔn)。
十一、相關(guān)技術(shù)、施工及更改文本均為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
十二、合同生效:
本合同甲、乙雙方代表簽字之日起生效,本合同生效后,甲、乙雙方均有義務(wù)嚴(yán)格履行本合同規(guī)定的各項(xiàng)條款和條件。
十三、本合同一式六份,甲、乙雙方各執(zhí)一份存查。
甲 方:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
乙 方:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
年 月 日
工程施工合同書4
承攬方:河南安信達(dá)防水有限公司黑龍江分公司(以下稱乙方)
定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責(zé)任公司(以下稱甲方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、 承攬名稱:、方式、地點(diǎn)、竣工日期。
a、 承攬項(xiàng)目名稱:北樹小區(qū)6#樓
b、 承攬項(xiàng)目地點(diǎn):哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機(jī)街、北樹小學(xué)、天恒小區(qū)地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報(bào)告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式:包工不包料。
e、 承攬價(jià)格:
以實(shí)際粘貼面積4.5元/㎡計(jì)算。
f、 工程量計(jì)算方法:
每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積,搭接不另行計(jì)算面積,附加層及卷邊單計(jì)算面積,附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、 承攬工程內(nèi)容:
窗臺(tái)SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
a、 材料由甲方自行進(jìn)場。
b、 施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良,符合國家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、 付款方式:
工程完工驗(yàn)收后 天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價(jià)的 %保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗(yàn)收方法:
工程完工當(dāng)天,雙方共同驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
6、 工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無代價(jià)修復(fù),如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預(yù)留的. %保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負(fù)責(zé)。
7、 工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、 安全施工條例:
1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、 糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清,合同自動(dòng)失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定 作 方:
承 攬 方:
定作方代表:
承攬方代表:
20xx年 月 日
工程施工合同書5
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵照平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,甲乙雙方就本裝飾工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
資金來源:
二、工程承包范圍:
三、合同工期:
本合同工期為: 歷天。
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及保修
1.達(dá)到國家規(guī)定的驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程保修期 年(自竣工驗(yàn)收合格交付使用之日起計(jì),工程保修期滿壹年后,承包人做出保修承諾后,退還其工程質(zhì)量保修金)。
五、合同價(jià)款
(中標(biāo)價(jià))大寫:
六、組成合同的文件
1.組成合同的文件(優(yōu)先順序排列)包括:
(1) 裝飾裝修工程施工合同
(2) 中標(biāo)通知書
(3) 招標(biāo)文件(含圖紙、工程量清單及招標(biāo)文件補(bǔ)遺書中與此有關(guān)的部分)
(4) 投標(biāo)書及其附件(含工程報(bào)價(jià)單)
(5) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
2.上述文件應(yīng)互為補(bǔ)充,如有不清楚或不一致的,以后發(fā)文件為準(zhǔn)。
3.經(jīng)甲方確認(rèn),雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、雙方的權(quán)利與義務(wù)
1.甲方的權(quán)利與義務(wù)
(1)甲方委派專人作為甲方現(xiàn)場監(jiān)督管理代表,行使本工程的現(xiàn)場管理監(jiān)督工作,并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程施工過程中涉及的有關(guān)問題。
(2)甲方有權(quán)要求乙方更換項(xiàng)目班子管理人員。
(3)按本合同約定,按期向乙方支付工程款。
2.乙方的權(quán)利與義務(wù)
(1)委派 為本工程項(xiàng)目經(jīng)理。乙方具體履行和承擔(dān)施工項(xiàng)目所涉及的所有責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn),確保本工程工期、質(zhì)量、安全、文明施工等指標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
(2)乙方負(fù)責(zé)辦理消防許可證等相關(guān)事宜,甲方配合。
(3)按施工方案、進(jìn)度計(jì)劃和甲方的總體安排組織進(jìn)場施工。
(4)不得隨意更換本項(xiàng)目班子管理人員。
(5)乙方向甲方承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工,并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
(6)乙方采購用于項(xiàng)目的所有材料均應(yīng)符合招標(biāo)文件和設(shè)計(jì)要求,且交甲方確認(rèn),并提供材質(zhì)合格證書和檢驗(yàn)合格證等后才能用于工程中。
(7)本合同簽訂前,乙方向甲方提交履約保證金 元(其中:基本履約保證金 元,差額履約保證金 / 元)。履約保證金待本合同工程竣工驗(yàn)收交付合格后5天內(nèi),由甲方以轉(zhuǎn)帳方式無息退還給乙方;
(8)工程具備竣工驗(yàn)收條件,乙方按國家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定向甲方提供竣工驗(yàn)收報(bào)告、完工記錄、竣工圖紙、維護(hù)保養(yǎng)手冊、質(zhì)量擔(dān)保證明書等完整竣工資料。竣工驗(yàn)收后10日內(nèi),乙方向甲方提供竣工圖一套,并將施工過程中
八、工程價(jià)款的支付
甲方按施工計(jì)劃和進(jìn)度分四期支付乙方工程款:
1、合同簽訂并提供發(fā)票后7日內(nèi),支付合同總價(jià)款的 %,計(jì) 元,大寫: ,作為一期工程款。
2、乙方完成整個(gè)工程總量的 %,并提供發(fā)票后7日內(nèi),甲方須支付合同總價(jià)款的' %,計(jì) 元,大寫: ,作為二期工程款。
3、工程驗(yàn)收合格,乙方向甲方移交完整的工程竣工檔案及結(jié)算資料。甲方審核完畢后,乙方提供發(fā)票,甲方在收到發(fā)票7日內(nèi)按審定結(jié)算價(jià)格的 %,并扣除第一期工程款和第二期工程款以及違約金(如有),作為三期工程款。
4、工程結(jié)算款的 %作為工程質(zhì)量保修金,由甲方留存,待工程保修期結(jié)束并完成保修工程后15日內(nèi),支付給乙方。
乙方銀行賬戶信息如下:
戶名:
賬戶:
開戶行:
本合同項(xiàng)下賬戶信息若有變更,乙方應(yīng)在甲方付款前10日書面通知甲方,否則,乙方應(yīng)自行承擔(dān)甲方無法按期付款的損失。
九、工程竣工結(jié)算
1.本合同價(jià)款結(jié)算方式:采用固定單價(jià)合同(合同另有規(guī)定除外),工程量按實(shí)計(jì)算。
2.清單中漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)、新增項(xiàng)目單價(jià)的確定按以下規(guī)定進(jìn)行:
(1)工程量清單中已有適用于變更工程的綜合單價(jià),按工程量清單中已有的價(jià)格確定。
(2)工程量清單中只有類似于變更工程的綜合單價(jià),可參照類似的綜合單價(jià)計(jì)算。類似于此工程項(xiàng)目的綜合單價(jià)是指工程量清單項(xiàng)目中除主要材料價(jià)格不相同外,其余工作內(nèi)容、項(xiàng)目特征及其涉及的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)及其它材料費(fèi)均相
(3)工程量清單報(bào)價(jià)中沒有適用或類似于變更工程的價(jià)格,按照20xx年《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》及相關(guān)文件組成綜合單價(jià)后(材料價(jià)格除外)總價(jià)下浮10%計(jì)取。
(4)對變更后不使用的材料,甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
3.所有設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證(包括甲方或乙方提出的更換或增減材料品種、檔次、數(shù)量等變更。下同),在發(fā)生時(shí),甲方書面確認(rèn),其變更簽證價(jià)款,均在竣工結(jié)算時(shí)一并結(jié)算。
4. 在合同執(zhí)行過程中,所有設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證的費(fèi)用,應(yīng)客觀真實(shí)、簽字齊全,否則在工程結(jié)算中不予確認(rèn)。
5. 材料價(jià)格在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)已有的,按投標(biāo)時(shí)材料單價(jià)計(jì)價(jià),不作調(diào)整;投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)沒有的材料,按招標(biāo)人認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)。
6.措施費(fèi)包干使用(安全、文明施工費(fèi)和臨時(shí)設(shè)施費(fèi)除外),結(jié)算時(shí)不作調(diào)整;安全、文明施工費(fèi)和臨時(shí)設(shè)施費(fèi)的計(jì)取按川建發(fā)【20xx】107號文相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7.規(guī)費(fèi)按20xx年《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》配套的《四川省施工企業(yè)工程規(guī)費(fèi)計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)》中核定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
8.風(fēng)險(xiǎn)包干系數(shù)為3%(風(fēng)險(xiǎn)包干系數(shù)的含義詳招標(biāo)文件商務(wù)評分表備注第2條)。
十、違約責(zé)任
1.甲方違約責(zé)任:
(1)甲方無正當(dāng)理由不按合同支付工程預(yù)付款和竣工結(jié)算,每日按應(yīng)付款千分之三的金額支付給乙方違約金。
(2)因甲方原因不按合同約定支付工程進(jìn)度款和工程竣工結(jié)算款,由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,由甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.乙方違約責(zé)任:
(1)因乙方工程質(zhì)量以外的其他原因造成工程延期,乙方每日按應(yīng)付款千分之三的金額支付給甲方違約金,乙方并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
(2)因乙方原因致使工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)圖紙或質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,乙方負(fù)責(zé)無償維修或返工、改建。返工、改建造成工程延期,乙方每日按應(yīng)付款千分之三的金額支付給甲方違約金,乙方并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
(3)因乙方原因發(fā)生的質(zhì)量事故、工程事故、安全事故,造成人身和財(cái)產(chǎn)損害的,由乙方承擔(dān)全部行政、民事、刑事責(zé)任,并承擔(dān)損害賠償責(zé)任;違反文明施工管理、衛(wèi)生管理、安全生產(chǎn)管理、揚(yáng)塵污染防治管理等國家、省、市相關(guān)規(guī)定,造成的損失由乙方承擔(dān),并賠償由此給甲方造成的損失。
(4)乙方應(yīng)對裝修施工工程安全方面的責(zé)任負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)由于乙方不安全施工而造成的損失和責(zé)任。如發(fā)生安全方面的事故,乙方需承擔(dān)由此造成的全部法律責(zé)任和賠償責(zé)任。施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān),由乙方承擔(dān)由此造成的全部法律責(zé)任和賠償責(zé)任。
十一、爭議
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí),由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向成都市仲裁委員會(huì)申請仲裁。
十二、投保
乙方在現(xiàn)場所有施工人員、機(jī)具的相關(guān)保險(xiǎn)及第三方責(zé)任險(xiǎn)、工程一切險(xiǎn)由乙方承擔(dān),報(bào)入總價(jià)。
十三、其他
1.合同份數(shù)本合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
2.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程施工合同范文2
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點(diǎn):
1.3 承包范圍:
1.4 承包方式:
1.5 工期:
1.6 工程質(zhì)量:
1.7 合同價(jià)款:
1.8 工程質(zhì)量保證金:
第二條 甲方工作
2.1 開工前 天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明 份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請、批準(zhǔn)等手續(xù)。
2.2 擬派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、綠地等不受損壞。
2.4 如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.5 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
3.2 指派 (聯(lián)系電話: )為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或做法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消運(yùn)等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)
3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6 施工中未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條 工期
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3 因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4 因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
第五條 工程質(zhì)量及驗(yàn)收
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91),或者甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
5.2 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.3 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知 日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。
第六條 工程價(jià)款及結(jié)算
6.1 合同總價(jià)按照雙方協(xié)商的工程范圍,暫定為 元。協(xié)商以外的增減工程量,以投標(biāo)單價(jià)乘以工程量進(jìn)行結(jié)算;報(bào)價(jià)中未含的項(xiàng)目,雙方進(jìn)行協(xié)商,以進(jìn)行調(diào)整。
6.2 工程款的支付方式:
第七條 材料供應(yīng)
7.1 由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條 安全生產(chǎn)及防火規(guī)定
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,人員傷害等,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條 違約規(guī)定
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的部分損失。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾一天,乙方支付甲方 元違約金。
9.3 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場用品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。
9.4 甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.5 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6 未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自使用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.7 因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十條 爭議或糾紛
10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),雙方同意由 仲裁委員會(huì)仲裁;當(dāng)事人未在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議時(shí),可向人民法院起訴。
第十一條 附則
11.1 本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí),應(yīng)另訂協(xié)議。
11.2 本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份。
11.3 本合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程施工合同范文3
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工作內(nèi)容
1、承包方式:
2、合同價(jià)款:人民幣大寫。
第二條 甲方工作
指派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量,進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、手續(xù)和其它事宜。
第三條 乙方工作
1、參加甲方組織的施工作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
2、指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
第四條 工期
1、本工程從20xx年7月10日至20xx年8月15日共計(jì)35天。
2、甲方要求比合同約定的工期提前需征得乙方同意,并支付因趕工采取的措施費(fèi)用。雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,本合同在執(zhí)行中發(fā)生爭議雙方同意由連云區(qū)仲裁委員會(huì)仲裁。
3、乙方要做安全工作,如發(fā)生安全事故的損失由乙方承擔(dān)。
第五條 附則
1、本合同共貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
2、本合同履行完后自動(dòng)終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了裝飾工程施工合同
工程施工合同書6
發(fā)包方(甲方): 承包方(乙方):
鑒于家居裝修實(shí)際情況的需要,按照《中華人民共和國合同法》及建設(shè)部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,現(xiàn)達(dá)成以下合同條款,雙方自覺遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、承包范圍:
4、承包方式:
5、工期:天,本工程自年 月 日開工,于年 月 日竣工。遇不可抗因素影響,工期須延。
6、工程質(zhì)量:
7、合同價(jià)款(人民幣大寫):
二、材料確認(rèn)
1、本合同工程所有材料由乙方按預(yù)算單要求統(tǒng)一配送,除合同規(guī)定屬甲方自購材料外,甲方不能擅自采購,否則視為違約。
2、凡屬于甲方所提供的材料因質(zhì)量問題(部分材料要經(jīng)安裝和使用后才能檢驗(yàn)出質(zhì)量合格與否)導(dǎo)致某項(xiàng)目部分或全部發(fā)生連帶問題等,均由甲方承擔(dān)后果責(zé)任。如需維修或重新裝修時(shí),由甲方承擔(dān)一切費(fèi)用,工期須延。
3、凡甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)材料、設(shè)施、用具等。甲方須要按合同約定及時(shí)采購并送交施工現(xiàn)場,搬運(yùn)、裝卸費(fèi)用等由甲方承擔(dān),如未能按約定影響工期的工程須延。
4、如屬乙方提供的材料不合格所產(chǎn)生質(zhì)量問題時(shí)則由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)連帶責(zé)任并更換材料或賠償損失。
三、水電供應(yīng)
本工程施工前,甲方須給乙方提供房屋原始水電結(jié)構(gòu)詳圖,負(fù)責(zé)水電到位和承擔(dān)施工所發(fā)生的水電費(fèi)。鑒于裝修期間不能間斷,故甲方必須保證水電暢通。
四、項(xiàng)目的增減及變更
1、工程施工中甲方需修改設(shè)計(jì)方案或增加工程項(xiàng)目,須提前三天與乙方聯(lián)系,經(jīng)雙方簽字認(rèn)
可后,乙方則予以安排施工。
2、工程合同生效后,甲乙雙方均不得借故減少裝修項(xiàng)目,否則視為違約。
五、工程項(xiàng)目、單價(jià)的確定
1、本合同工程具體裝修項(xiàng)目及其單價(jià)等均以雙方簽字確認(rèn)為準(zhǔn),甲、乙雙方均不得擅自更改。
六、付款方式及終結(jié)結(jié)算
1、本合同生效當(dāng)日,甲方須交納定金三仟元整。
2、甲方需按合同規(guī)定日期自覺至乙方財(cái)務(wù)部交付工程款,乙方開收款收據(jù)。
3、工程合同定金和余款甲方須以現(xiàn)金支付。凡甲方以轉(zhuǎn)帳支票支付工程款時(shí),工程工期均以乙方兌現(xiàn)甲方支票進(jìn)賬之日起算,工期相應(yīng)須延。
4、裝修期間甲方如有增加項(xiàng)目(包括水、電改造項(xiàng)目等)經(jīng)乙方認(rèn)可后,甲方需要支付第三期工程款的同時(shí)付清所有增加項(xiàng)目的工程款。否則乙方有權(quán)拒絕施工增加項(xiàng)目部分。
5、本合同工程以驗(yàn)收時(shí)裝修項(xiàng)目的工程造價(jià)為最后結(jié)算(含施工中變更項(xiàng)目的工程總造價(jià)),如果終結(jié)算與預(yù)結(jié)算清單有出入,均以最終工程實(shí)際造價(jià)結(jié)算為準(zhǔn)。
6、工程款具體支付日期:
七、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
本合同以甲、乙方確認(rèn)的施工圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)以及深圳建設(shè)局頒發(fā)的《深圳市家庭裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》為準(zhǔn)(因東莞未有《工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》)
八、工程驗(yàn)收和交付
1、本工程完工驗(yàn)收前3天由乙方口頭通知甲方,甲方須按時(shí)到場參加驗(yàn)收,不得借故拖延,如完工后,甲方因故不能按約定驗(yàn)收,時(shí)間超過二日,則本工程視為合格,雙方不再驗(yàn)收。
2、雙方驗(yàn)收時(shí),由甲方駐工地代表到場參加驗(yàn)收。工程驗(yàn)收合格、雙方須在工程驗(yàn)收單上簽字認(rèn)可,并在當(dāng)日結(jié)清余款。
3、甲方如在工程完工后未經(jīng)雙方驗(yàn)收或雖已驗(yàn)收但未付清余款,即另請其它裝修隊(duì)進(jìn)行其它項(xiàng)目裝修或安裝,或搬遷家俱與生活用具擅自使用等。則本工程視為已驗(yàn)收,不再驗(yàn)收。同時(shí)甲方上述行為視為違約,乙方有權(quán)暫緩交付工程。
九、工程保修責(zé)任
本合同工程驗(yàn)收交付之日起,乙方負(fù)責(zé)為期2年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準(zhǔn)),保修范圍:乙方所裝修項(xiàng)目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項(xiàng)目或自購材料裝修項(xiàng)目,導(dǎo)致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。
十、關(guān)于物業(yè)管理處所收費(fèi)用的承擔(dān)約定
1、根據(jù)《深圳市家庭裝修管理規(guī)定》第十四條規(guī)定在辦理施工手續(xù)時(shí),乙方須承擔(dān)壹仟裝修押金。甲方物業(yè)管理處所收取的費(fèi)用與乙方無關(guān),由甲方與物業(yè)管理協(xié)商解決或承擔(dān)。
2、乙方在施工期間因乙方原因如違反管理處的.有關(guān)規(guī)定,則乙方自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
十一、不可抗力因素
不可抗力因素指:停電、停水、臺(tái)風(fēng)、熱帶風(fēng)暴,房屋自身發(fā)生裂縫、漏水質(zhì)量問題及意外事故等。如施工中遇到不可抗力因素時(shí),工期可以相應(yīng)須延。
1、停電每周累計(jì)長達(dá)5小時(shí),可須延工期一天。
2、遇有臺(tái)風(fēng)、熱帶風(fēng)暴或該物業(yè)來小區(qū)有停工要求時(shí)。
3、凡屬不可抗力因素造成該項(xiàng)目發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)則不在保修范圍內(nèi),如需維修,費(fèi)用甲方承擔(dān)。
十二、防水防漏工程
鑒于家居裝修的特殊性,因此乙方在廚、衛(wèi)地面和工程裝修預(yù)算均有“防水防漏”項(xiàng)目。如甲方擬取消該項(xiàng)目,或在施工中擅自要求使用乙方提供的防水劑,則該工程交付后發(fā)生滲漏等質(zhì)量問題(包括致其它裝修項(xiàng)目質(zhì)量發(fā)生問題)均由甲方承擔(dān)全部責(zé)任與后果。
十二、隱蔽工程及改造工程
1、隱蔽工程:凡有水電改造工程,乙方在打槽布管后,甲方須及時(shí)到場與乙方共同測量并驗(yàn)收簽字認(rèn)可。如甲方不能按時(shí)參加驗(yàn)收,或甲方雖參加測量驗(yàn)收,但又不簽字確認(rèn),乙方可自行驗(yàn)收,若甲方要求復(fù)檢,復(fù)檢費(fèi)及由此造成的停工損失由甲方負(fù)責(zé)擔(dān)負(fù),工期須延。
2、改造工程:凡屬拆墻、建墻、破樓板、開窗、門戶、安裝空調(diào)、防火防盜門窗、鋁合金門窗布置及管線改造工程,施工前均由甲方負(fù)責(zé)與物業(yè)管理處辦妥手續(xù),乙方方可施工。
十三、違約責(zé)任
合同生效后,任何一方變更或解除合同,應(yīng)及時(shí)通知對方辦理合同中止手續(xù),并賠償對方該工程預(yù)算總價(jià)的20%的損失。
十四、工程設(shè)計(jì)圖紙及確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、條件和時(shí)間
1、乙方負(fù)責(zé)提供的設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)準(zhǔn)為:
a) 平面圖紙一張;
b) 相關(guān)施工黑白圖紙一套;
c) 不另提供剖面和效果圖;
d) 如果甲方需要效果圖,不需要乙方施工該工程,乙方將另行收費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)為:880元/A3紙、680元/A4紙;
2、施工圖紙條件和時(shí)間:
a) 合同簽字后,甲方和乙方雙方應(yīng)在每張圖紙上簽字認(rèn)可,甲方對圖紙未能確認(rèn)簽字,乙方則緩期開工,工期須延。
b) 施工期間,甲方需要修改設(shè)計(jì)圖紙或增加項(xiàng)目而需要乙方確認(rèn)簽字時(shí),雙方須另行簽定補(bǔ)充合同,并由甲方在相關(guān)圖紙上簽字認(rèn)可和付清增改項(xiàng)目的工程款后,乙方則安排施工,工期相應(yīng)須延。
c) 圖紙一經(jīng)雙方確認(rèn),如需要修改和變更,須征得雙方同意,凡因修改,變更圖紙導(dǎo)致工程項(xiàng)目費(fèi)用增加的,由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)須延。
十五、部分項(xiàng)目中間和提前驗(yàn)收約定
鑒于部分項(xiàng)目涉及到先期驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行其它項(xiàng)目的施工,因此,凡本工程預(yù)算清單有以下裝修項(xiàng)目時(shí),均可單項(xiàng)完工, 單項(xiàng)驗(yàn)收,具體驗(yàn)收時(shí)間由乙方提前2日通知甲方。單項(xiàng)完工, 單項(xiàng)驗(yàn)收的項(xiàng)目有:
1、門及門套、窗套(不含油漆)
2、吊頂(不含乳膠漆、油漆)
3、家具內(nèi)、外飾面板
4、水電改造(驗(yàn)收數(shù)量及材料)
5、木地板、地腳、天花角線(不含油漆)
6、大理石(花崗巖)臺(tái)面及門坎
7、防盜網(wǎng)、鋁合金窗、門凡驗(yàn)收合格,雙方應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn),以便乙方進(jìn)行下一項(xiàng)目的施工等。
甲方: 乙方:
工程施工合同書7
甲方:
乙方:
受 (以下簡稱甲方)的委派, (以下簡稱乙方)全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的施工組織和經(jīng)營管理工作,為明確甲、乙雙方的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系,經(jīng)甲、乙雙方充協(xié)商,特制訂以下條款,供雙方共同遵守履行。
一、項(xiàng)目經(jīng)理部主要負(fù)責(zé)人:
二、經(jīng)營承包主要內(nèi)容
1、乙方上繳公司綜合管理費(fèi)為項(xiàng)目總造價(jià)的%(不含稅)。
2、各項(xiàng)流轉(zhuǎn)稅及附加包括:印花稅、營業(yè)稅等稅金乙方有義務(wù)按稅務(wù)部門和有關(guān)部門的規(guī)定依法(規(guī))繳納。
3、管理費(fèi)繳納方法:綜合管理費(fèi)在項(xiàng)目批復(fù)的首期工程款中(款到賬后一周內(nèi))按項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)的 %由甲方扣繳,待業(yè)主最后一筆結(jié)算款到賬后再作內(nèi)部結(jié)算。
4、本項(xiàng)目履約擔(dān)保中的現(xiàn)金部分由乙方支付。履約保函(中標(biāo)合同價(jià)的5%)由甲方辦理,乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現(xiàn)金質(zhì)押金和承擔(dān)1%的銀行手續(xù)費(fèi),保函返還后無息退還保函質(zhì)押金。 如需甲方辦理預(yù)付款保函,乙方需支付保函總額的20%的銀行質(zhì)押金(現(xiàn)金)和1%的銀行手續(xù)費(fèi),預(yù)付款到項(xiàng)目賬戶后由甲方根據(jù)乙方完成項(xiàng)目施工實(shí)物工作量(現(xiàn)場評估)控制支付。保函返還后無息退還預(yù)付款保函質(zhì)押金。
5、項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理),在使用項(xiàng)目章時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方印章管理的規(guī)定,簽訂本項(xiàng)目有關(guān)的材料采購或?qū)I(yè)分包合同時(shí)須甲方經(jīng)營部備案。項(xiàng)目部公章不允許辦理本項(xiàng)目部以外的經(jīng)營性合同,否則視為違約并追究相關(guān)責(zé)任。
三、甲、乙雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)不定期對乙方項(xiàng)目施工管理和經(jīng)營性活動(dòng)進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo),協(xié)助乙方解決管理中人、財(cái)、物的需求和其他實(shí)際問題。
2、甲方應(yīng)對乙方的人事管理、資金使用、財(cái)務(wù)賬目、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、施工進(jìn)度等方面進(jìn)行全面監(jiān)督管理,定期或不定期對項(xiàng)目各方面管理進(jìn)行全面檢查,以使工程順利完成。
3、甲方應(yīng)盡可能對乙方提供人、財(cái)、物等方面的便利。乙方所需材料、設(shè)備應(yīng)按公司《設(shè)備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方應(yīng)全面履行甲方與建設(shè)單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關(guān)文件的.全部條款,并對其安全、質(zhì)量、工期、環(huán)保及其風(fēng)險(xiǎn)全面承擔(dān)責(zé)任,按業(yè)主最終確定的完工期限完成全部工程內(nèi)容(項(xiàng)目部承包責(zé)任期為全部工程款及工程質(zhì)保金到賬、項(xiàng)目內(nèi)外部往來賬清算完成后止)。
2、乙方必須服從甲方的管理,積極配合甲方各職能部門認(rèn)真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應(yīng)遵守甲方制定的各項(xiàng)管理規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行甲方制訂的《安全管理責(zé)任制和安全管理細(xì)則》,確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn),做到文明施工。
在本項(xiàng)目施工期間有義務(wù)配合甲方對執(zhí)行制度情況所進(jìn)行的不定期的常規(guī)檢查和不少于兩次的安全生產(chǎn)大檢查。為強(qiáng)化施工資料管理,甲方在工程款支付過程中將逐步預(yù)留資料歸檔保證金累計(jì)至伍萬元,待工程竣工驗(yàn)收資料遞交合格后歸還乙方。
3、乙方有義務(wù)維護(hù)甲方的社會(huì)信譽(yù),如因工程進(jìn)度、質(zhì)量或其它問題在用戶造成惡劣影響,或發(fā)生召甲方法人代表訓(xùn)話受罰等情況,除賠償用戶的損失外,甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內(nèi)的罰款并在當(dāng)期工程款中扣除。
4、乙方在施工中應(yīng)全面執(zhí)行國家的《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《水利保護(hù)條例》、《礦產(chǎn)資源法》等法律和法規(guī),做好環(huán)境保護(hù)工作,避免由于施工引起的水利、農(nóng)田、通訊等管線的破壞,避免由于施工引起不良后果。
5、凡工程驗(yàn)收核實(shí)為不合格的工程或分項(xiàng)工程,上級管理部門罰款由乙方承擔(dān),甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應(yīng)無條件返工、重建、維修直至工程合格并交付建設(shè)單位使用為止。
四、工程款項(xiàng)的使用和管理
1、項(xiàng)目工程款實(shí)行?顚S,任何一方都不得擅自挪用。工程款進(jìn)入甲、乙方雙控賬戶后,甲方按上述方式扣留管理費(fèi)及稅金、規(guī)費(fèi)。工程款的使用須報(bào)請甲方同意批復(fù)后才能支付。
2、項(xiàng)目如需甲方開具外經(jīng)證,所需費(fèi)用由項(xiàng)目承擔(dān)。項(xiàng)目工程款的使用應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)行施工企業(yè)財(cái)務(wù)制度要求建賬管理,乙方所購的材料發(fā)票或分包項(xiàng)目的財(cái)務(wù)賬目都應(yīng)符合財(cái)務(wù)報(bào)賬和發(fā)票管理的規(guī)定,如沒有上述正規(guī)材料發(fā)票報(bào)賬,甲方有權(quán)按規(guī)定稅率扣留稅款。
項(xiàng)目結(jié)束后應(yīng)將項(xiàng)目財(cái)務(wù)賬簿交公司歸檔,經(jīng)公司財(cái)務(wù)對項(xiàng)目財(cái)務(wù)檢查驗(yàn)收后方能簽訂支付本項(xiàng)目的質(zhì)量保證金。
3、項(xiàng)目部應(yīng)按國家對農(nóng)民工工資管理的有關(guān)規(guī)定按月造表并由農(nóng)民工本人簽領(lǐng)(附領(lǐng)取本人身份證)發(fā)放民工工資,如甲方檢查無發(fā)放資料,則項(xiàng)目戶頭的資金應(yīng)優(yōu)先發(fā)放民工工資并處壹萬元以內(nèi)數(shù)額的罰金。
4、乙方必須嚴(yán)格遵守甲方資金的管理和使用規(guī)定,對擅自挪用工程款應(yīng)視為違紀(jì)行為,甲方有權(quán)追究其違紀(jì)責(zé)任。
五、項(xiàng)目經(jīng)理部甲方委派人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)
1、甲方委派技術(shù)、管理人員人,基本工資按人均/月(含有關(guān)規(guī)費(fèi)如社保金、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、職工待崗生活保證金等)有項(xiàng)目部承擔(dān)(乙方支付委派人員工資采取季度預(yù)交公司財(cái)務(wù)方式),工資由公司人事部門造表發(fā)放;委派人員的差旅、通訊等辦公費(fèi)用根據(jù)工作崗位需要由乙方按實(shí)報(bào)銷。以上費(fèi)用從宣布開工人員進(jìn)場起計(jì)算,至工程結(jié)束甲方人員離開工地不再返回為止。
2、項(xiàng)目部如需公司其他人員到工地處理有關(guān)事務(wù),所發(fā)生的費(fèi)用由項(xiàng)目部承擔(dān)。
六、對項(xiàng)目經(jīng)理部及項(xiàng)目責(zé)任人的獎(jiǎng)罰和違約處理。
1、實(shí)現(xiàn)上繳部分達(dá)到承包指標(biāo)并且上繳款交清后,項(xiàng)目結(jié)余部分(稅后)由項(xiàng)目承包責(zé)任人處置,但項(xiàng)目財(cái)務(wù)應(yīng)明晰。
2、項(xiàng)目部第一責(zé)任人實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)承包,第一責(zé)任人應(yīng)提供風(fēng)險(xiǎn)承包的擔(dān)保承諾書,如第一責(zé)任人不能履約所造成的經(jīng)濟(jì)損失,其擔(dān)保人負(fù)連帶賠償責(zé)任,擔(dān)保有效期為項(xiàng)目保修期結(jié)束為止。
七、其他事項(xiàng)
1、如有未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充條款。
2、如發(fā)生爭議,雙方不能協(xié)調(diào)解決,可向甲方工商注冊地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力,經(jīng)雙方簽字后生效,至項(xiàng)目承包期結(jié)束、項(xiàng)目缺陷期后自行終止。
甲方代表: 乙方代表:
(附身份證及項(xiàng)目經(jīng)理證等復(fù)印件)
年 月 日 年 月 日
工程施工合同書8
發(fā)包人(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規(guī)規(guī)定,并結(jié)合工程的具體情況,為明確雙方責(zé)任、協(xié)作配合,確保工程施工質(zhì)量,經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商,達(dá)成以下合同條款供雙方遵照履行。
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、工程建設(shè)地:
3、工程規(guī)模、特征:
4、工程施工任務(wù)(內(nèi)容)與技術(shù)要求:須符合《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》JGJ79-20xx要求。
5、預(yù)計(jì)施工工作量:
6、完成施工工作量測量方式:
7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
第二條:甲方應(yīng)向乙方提供下列文件資料,并對其準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé):
1、本工程批準(zhǔn)文件、用地(附紅線范圍),以及施工許可等批件復(fù)印件。
2、工程施工任務(wù)委托書,技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標(biāo)與標(biāo)高資料。
第三條:合同工期
1、本工程定于于年月日竣工,總工期為 天。
2、施工有效期限以合同約定的時(shí)間為準(zhǔn),若遇設(shè)計(jì)圖紙變更、工程量變化等特殊情況,經(jīng)甲方同意,可順延工期。
第四條:計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及付費(fèi)方式
1、本工程施工約定包干價(jià)方式計(jì)費(fèi),每平方米固定價(jià)為 元,總價(jià)預(yù)計(jì)為元(大寫: ) ,總價(jià)款以最終施工測量面積為準(zhǔn)結(jié)算。
2、本合同生效后日內(nèi),甲方向乙方預(yù)支約定總工程款 30 %的款項(xiàng),計(jì) 元;地基基礎(chǔ)工程完成強(qiáng)夯工作量 50 %時(shí),甲方向乙方支付工程進(jìn)度款 60 %的款項(xiàng),計(jì) 元。剩余 10 %款項(xiàng)待工程基礎(chǔ)驗(yàn)收合格后由甲方一次性支付,計(jì)
第五條:雙方責(zé)任
1、甲方委托任務(wù)時(shí),必須以書面形式明確施工任務(wù),并按第二條規(guī)定提供文件資料。
2、甲方應(yīng)為乙方提供基本的工作條件,如
3、乙方應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和甲方委托書及技術(shù)要求進(jìn)行工程施工技術(shù),并按合同約定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人員應(yīng)遵守安全和保密規(guī)則,對施工過程中發(fā)生的安全事故負(fù)責(zé),并對與本合同有關(guān)的資料負(fù)有保密義務(wù)。
第六條:違約責(zé)任
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件,致使乙方停工、窩工或延誤工期的,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工、窩工損失,損失金額按約定總工程款的平均日產(chǎn)值計(jì)算。
2、因未滿足技術(shù)要求,致使施工質(zhì)量不能合格驗(yàn)收,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。
3、合同履行期間,若因工程停建甲方需要解除合同時(shí),乙方尚未進(jìn)行施工工作的,不退還甲方已付工程款,乙方已開始進(jìn)行施工的.,按實(shí)際完成的工作量進(jìn)行結(jié)算。
4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款,每超過一日,應(yīng)向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。
5、乙方未能按期完成施工任務(wù),每遲延一日,應(yīng)減收工程款千分之一的違約金。
第七條:其他事項(xiàng)
1、本合同未盡事項(xiàng),雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同時(shí)發(fā)生爭議,雙方及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成,應(yīng)向甲方所在地人民法院起訴。
3、雙方完成本合同約定的約定的義務(wù)后,本合同終止。
4、本合同一式自雙方簽章后生效,甲方持份,乙方持 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同書9
業(yè)主方:(以下簡稱甲方)承建方:(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,本著平等自愿,公平合理的原則,訂立以下建房協(xié)議。
第一條:工程概況
1、工程地點(diǎn):
2、工程內(nèi)容:住宅樓圖紙內(nèi)土建主體工程,樓地面至結(jié)構(gòu)層,室內(nèi)外墻面砂漿粉平,即毛胚房。不包括:門、窗、花瓶欄桿、樓梯欄桿、刮瓷、頂棚粉刷、波形瓦、屋面雨落管、鋼梯、屋頂水箱、架空隔熱板,室內(nèi)、外裝飾和粘貼工程,水電安裝工程,屋面、衛(wèi)生間卷材防水工程,室外散水、排水溝、化糞池、院場、圍墻、大門等附屬工程。;
3、工程承包方式:承包方式為乙方包工包料;
4、工程期限240個(gè)日歷日天,即開工日期_____年___月___日,竣工日期_____年___月___日;
5、價(jià)款:本合同造價(jià)按建筑面積每平方米850元結(jié)算,施工圖建筑面積實(shí)有303.2平方米,主體土建工程總造價(jià)303.2__850元/m2=257720元(大寫:貳拾伍萬柒仟柒佰貳拾元整)。該款項(xiàng)未含經(jīng)甲方認(rèn)可的工程變更增刪部分,但包含本合同約定的應(yīng)由乙方購置的材料費(fèi)用。
第二條:施工圖紙
甲方提供施工圖紙,乙方按甲方提供的圖紙施工。
第三條:甲方責(zé)任義務(wù)
1、工程未經(jīng)驗(yàn)收,提前使用,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,由甲方承擔(dān)。
2、延期開工,甲乙雙方不能按時(shí)開工的應(yīng)在協(xié)議約定開工日期前5天通知對方,工期順延。
3、暫停施工,甲方確有必要時(shí),可要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時(shí)內(nèi)提出處理意見。乙方按甲方要求停止施工,妥善保護(hù)已完工程,實(shí)施了甲方提出的處理意見之后向其提出復(fù)工要求,甲方同意后繼續(xù)施工。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未提出處理意見,乙方可自行復(fù)工。
4、在規(guī)定的保修期內(nèi),不屬于乙方的責(zé)任造成的質(zhì)量問題,當(dāng)甲方要求乙方修復(fù)時(shí),乙方要本著對用戶負(fù)責(zé)的精神,給予處理,返修費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
5、土方外運(yùn)甲方自理。
6、協(xié)調(diào)好鄰里關(guān)系,辦理好一切建房相關(guān)手續(xù),交納相關(guān)費(fèi)用,向乙方提供施工圖紙4套。
第四條:乙方責(zé)任義務(wù)
1、乙方應(yīng)向甲方提供具體施工規(guī)范,經(jīng)甲方確認(rèn)后,由乙方在施工過程中遵照執(zhí)行;
2、施工中嚴(yán)格按照合同及報(bào)價(jià)約定的項(xiàng)目認(rèn)真施工,執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工范圍及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
3、嚴(yán)格按材料明細(xì)標(biāo)明所指定的材料質(zhì)量、規(guī)格、品牌、單價(jià),購進(jìn)材料并得到甲方的認(rèn)可;
4、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場;
第五條:工程變更
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)商定相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第六條:材料供應(yīng)
按合同約定由乙方提供的`材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料到達(dá)施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同簽字驗(yàn)收后方可使用。
第七條:工期延誤及雙方責(zé)任
對以下原因造成的工期延誤,經(jīng)甲方認(rèn)可工期順延:
1、工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
2、經(jīng)甲方事先同意,修改原設(shè)計(jì)方案造成臨時(shí)停工;
3、不可抗力。
4、甲方同意工期順延的其他情況。
5、因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條:建筑材料的選用:
1、鋼材采用昆鋼;
2、水泥采用奧環(huán)水泥,按每一施工段所需的數(shù)量,分批組織進(jìn)場。
第九條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)即GB 50300-20____一次性驗(yàn)收達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn);
2、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同;
3、凡有甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé);
4、甲方如自聘監(jiān)理,應(yīng)在工程開工前以書面形式通知乙方,以便與工作銜接,同時(shí),甲方也可以在工程竣工驗(yàn)收時(shí)聘請監(jiān)理師做最終驗(yàn)收。
第十條:工程質(zhì)量及保修范圍
1、工程竣工后,乙方書面通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后15日內(nèi)驗(yàn)收;若甲方接到驗(yàn)收通知后,15日內(nèi)不到現(xiàn)場驗(yàn)收,乙方按甲方驗(yàn)收合格處理;
2、保修范圍,乙方承包范圍內(nèi)工程,按《建筑保修辦法(試行)》第三條、第四條的規(guī)定進(jìn)行保修。
第十一條:工程款支付方式
1、付款方式:合同簽定后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的40%(壹拾壹萬元整),一層板面澆灌后支付工程總造價(jià)的30%(柒萬元整),封頂后支付工程總造價(jià)的20%(伍萬元整),工程驗(yàn)收合格后,扣除2%的保修金,其余尾款一次付清,2%的保修金一年保修期滿后,30天內(nèi)付清。
2、基礎(chǔ)超深、設(shè)計(jì)修改、甲方變更產(chǎn)生的增減工程,包干范圍以外工程,按實(shí)際增、減工程量結(jié)算,結(jié)算單價(jià)施工時(shí)雙方商定的價(jià)格。
3、如施工工程發(fā)生變更,按甲方簽認(rèn)的變更圖紙為結(jié)算依據(jù)。
第十二條:違約責(zé)任
1、凡因合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2、非甲方及本合同第七條明確的原因,乙方所實(shí)施工程不能按期經(jīng)甲方驗(yàn)收合格的,每延誤一天向甲方支付違約金人民幣三百元,遲延十五日以上的,甲方有權(quán)解除本合同另行委托施工單位,同時(shí)有權(quán)要求乙方承擔(dān)另行委托施工單位的全部費(fèi)用,該費(fèi)用由乙方接到甲方通知后三日內(nèi)付清。
3、本合同生效后,擅自解除合同方,按合同總價(jià)的5%作為違約金。擅自解除合同,給對方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)對超過部分進(jìn)行補(bǔ)償;
第十三條:其它約定
1、施工中乙方不得隨意更改圖紙,甲方如需要更改結(jié)構(gòu),必須取得設(shè)計(jì)單位的同意后方能更改。
2、工程必須按照國家規(guī)范和規(guī)程施工,不按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求施工,工程質(zhì)量不合格,造成返工和損失的,責(zé)任由乙方承擔(dān)。
3、所有建筑材料由乙方購入,甲方負(fù)責(zé)檢查把關(guān)和驗(yàn)收.出現(xiàn)建材質(zhì)量問題和造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
4、為確保工程質(zhì)量梁、柱、板必須按規(guī)范進(jìn)行保養(yǎng)。
5、干燥季節(jié)施工時(shí),磚、模板必須在澆足水后才能使用。
6、乙方負(fù)責(zé)施工場地的清理平整,工程用水、電的架設(shè)(含所需設(shè)備及材料)。及時(shí)向甲方提出施工中所需要修改的地方或建議,供甲方參考。嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙及說明、要求進(jìn)行施工,按合同規(guī)定的時(shí)間竣工驗(yàn)收并交付使用。負(fù)責(zé)在規(guī)定的保修期內(nèi),因乙方責(zé)任引起的工程質(zhì)量問題無償修復(fù)。
7、加強(qiáng)平時(shí)的監(jiān)管,梁、柱、板的模板,鋼筋制安,砼澆灌等關(guān)健環(huán)節(jié)要確保質(zhì)量。
第十四條:合同效力
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效;
2、在施工過程中的未盡事宜,可另行簽訂補(bǔ)充合同,與本合同有同等法律效力;
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同書10
發(fā)包方:鐵廠鎮(zhèn)
承包方:鎮(zhèn)安永久建筑工程有限責(zé)任第二分公司 經(jīng)過雙方商議確定鐵廠鎮(zhèn)鐵銅村天安移民搬遷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程確定為鎮(zhèn)安永久建筑工程有限責(zé)任第二分公司。依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其他相關(guān)法律,按照平等、自愿、公平和誠實(shí)守信的原則,雙方就本工程建設(shè)事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照執(zhí)行。
一 ﹑工程概況
1.工程內(nèi)容:鐵廠鎮(zhèn)鐵銅村天安移民搬遷基礎(chǔ)設(shè)施工程河堤建設(shè):長500米,底寬2米,面寬1米,高2.5米,共1875立方米
2.承包方式:發(fā)包方以包工包料的形式一次性承包給承包方,當(dāng)?shù)剞r(nóng)民可參與做工。
3.工程期限:20xx年7月1日至 20xx年9 月1日前全部竣工,工期為60天。
4.工程價(jià)款:發(fā)包方以每立方150元,共28.12萬元價(jià)格發(fā)包給承包方。
二、 工程要求: 開鑿石方; 基礎(chǔ)清理; 回填土石方; 漿
砌卵石護(hù)坡。工程竣工后,經(jīng)雙方驗(yàn)收后按實(shí)際 工程量結(jié)算。
三、 雙方責(zé)任: 1. 甲方負(fù)責(zé)向乙方提供施工方案圖紙一份,并負(fù)責(zé)指定施工路 段范圍,乙方必須在甲方指定范圍內(nèi)進(jìn)行施工,超出指定范圍外的工程 量,甲方不予以計(jì)量。
2. 施工完畢后,甲方應(yīng)及時(shí)組織檢查驗(yàn)收。 3. 乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供圖紙及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。施工現(xiàn) 場應(yīng)服從甲方技術(shù)指導(dǎo)及縣級有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。 4. 工程所用材料如:水泥、砂子及卵石等應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。乙 方應(yīng)提供相應(yīng)材質(zhì)證明。
四、 安全措施: 乙方應(yīng)采取必要的安全保障措施,確保施工現(xiàn)場作業(yè)人員及施工 路段的行車安全。如發(fā)生各種安全事故,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,甲方概 不負(fù)責(zé)
五、工程結(jié)算: 本工程采用完工后按實(shí)際工程量一次性結(jié)算。 工程全部完工驗(yàn)收后 七天內(nèi)甲、乙雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)。結(jié)算完畢后一個(gè)月內(nèi)付清全部工 程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作為質(zhì)量保證金,在缺陷責(zé)任期一年 后,甲方返還給乙方全部質(zhì)量保證金。
1.承包方必須嚴(yán)格按照發(fā)包方對工程質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)要求組織施工,在規(guī)定工期內(nèi)完成建設(shè)任務(wù),承包方不能按時(shí)完成工程建設(shè)內(nèi)容的,承擔(dān)違約責(zé)任。
2.工程建設(shè)指揮部有權(quán)對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,他們指出
的質(zhì)量問題承包方必須立即進(jìn)行整改,如施工方不整改,建設(shè)指揮部有權(quán)停止其施工,并由承包方承擔(dān)因停工而造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
3.承包方必須嚴(yán)格按照本合同,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),因承包方施工不當(dāng)造成的'質(zhì)量問題必須返工,所造成的一切費(fèi)用由承包方承擔(dān)。
4.承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由承包人承擔(dān)。
六、其它事項(xiàng)
1.工程建設(shè)因不可抗拒力造成工程延期承包方不負(fù)責(zé)任。
2.本合同以外工程量按照實(shí)際費(fèi)用結(jié)算。
3.承包方若不按期完工,違約金每天按工程總造價(jià)千分之五計(jì)算,發(fā)包方將在總價(jià)款中扣除。
4.本合同一式四份,發(fā)包方承包方各持二份。
5.本合同自簽訂之日起正式生效。
發(fā)包方(蓋章):
法定代表
人(簽字):
承包方(蓋章):
承包方代表(簽字):
簽訂日期:二○一一年六月三十日
工程施工合同書11
合同編號:_________________
委托人(甲方):_________________
承攬人(乙方):_________________
簽訂日期: 年 月 日
甲方:_________________中國石油天然氣股份有限公司銷售分公司住所地:_________________
法定代表人(負(fù)責(zé)人):_________________
乙方:_________________住所地:_________________法定代表人(負(fù)責(zé)人):_________________企業(yè)資質(zhì)等級:_________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,本著平等互利的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
一、檢維修項(xiàng)目概況
1、檢維修項(xiàng)目名稱:_________________
2、合同簽訂依據(jù):_________________
3、檢維修項(xiàng)目地點(diǎn):________________
4、檢維修項(xiàng)目范圍:序號單位工程名稱、工程內(nèi)容、工程概算(元)、開工日期、竣工日期、備注
5、設(shè)計(jì)單位:________________
二、檢維修項(xiàng)目工期及負(fù)責(zé)人.
1本項(xiàng)目開工日期為________________年________________月________________日,竣工日期為________________年________________月________________日,合同工期為________________天。
2發(fā)生以下情形之一,經(jīng)甲方書面同意,可相應(yīng)順延工期:_________________.
(1)、甲方未能按照合同約定提供圖紙及開工條件;.
(2)、設(shè)計(jì)變更和工作量增加;
(3)、非因乙方原因停水、停電、停氣造成一周內(nèi)停工累計(jì)超過小時(shí);.
(4)、不可抗力;
(5)、甲方同意工期順延的其他情況。
三、本合同生效后,甲方委派為現(xiàn)場施工代表,乙方委派為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,為技術(shù)負(fù)責(zé)人。施工圖紙及其他資料.
1、甲方于___________年___________月___________日前向乙方提供施工圖份,其它項(xiàng)目資料份。.
2、乙方根據(jù)施工圖和有關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容編制施工項(xiàng)目預(yù)算、施工圖預(yù)算。乙方在接到施工圖和項(xiàng)目計(jì)劃后天內(nèi)編制完施工項(xiàng)目預(yù)算交甲方審查。合同價(jià)款及支付.
(1)、本檢維修項(xiàng)目合同價(jià)款是通過方式,確(暫)定為:_________________(小寫)元(大寫)元。
(2)、合同價(jià)款確定依據(jù):_________________.
3、關(guān)于定額和有關(guān)規(guī)定:_________________.
四、關(guān)于費(fèi)用計(jì)。篲________________
1、合同價(jià)款的支付乙方開戶銀行:_________________賬號:_________________雙方職責(zé).
五、甲方職責(zé).
1.提供具備施工條件的.施工場地
2、開工前,接通施工現(xiàn)場水源、電源、熱源和通訊線路以及運(yùn)輸?shù)缆,拆除現(xiàn)場內(nèi)的障礙物.
3、組織有關(guān)單位對施工圖、施工圖預(yù)算等技術(shù)資料進(jìn)行審定,并按合同規(guī)定的時(shí)間和份數(shù)交給乙方.
4、派駐現(xiàn)場施工代表,負(fù)責(zé)對項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,檢查隱蔽工程,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)場
六、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。自簽訂之日起生效。
委托人(甲方):_________________
承攬人(乙方):_________________
簽訂日期: 年 月 日
工程施工合同書12
××大學(xué)(甲方)
立合同單位:××建筑公司(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方委托乙方施工建造8000平方米教學(xué)大樓一座。
二、全部建筑預(yù)算為人民幣×萬元。甲方在本合同生效后的一個(gè)月內(nèi),付給乙方全部預(yù)算的×%,其余部分在驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)一次付清。
三、建筑原料采購由乙方負(fù)責(zé),甲方負(fù)責(zé)材料質(zhì)量監(jiān)督。
四、從合同簽訂之日起。乙方保證一年時(shí)間內(nèi)完成全部施工任務(wù)并交付使用。如到期未能完成施工任務(wù),每月按建筑預(yù)算的.×%實(shí)施賠償。
五、合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份作為檢查督促的依據(jù)。
六、合同自簽訂之日起生效。
××大學(xué)基建處(甲方)(蓋章)
××建筑公司(乙方)(蓋章)
×年×月×日
工程施工合同書13
甲方:__________________
負(fù)責(zé)人:__________________
乙方:__________________
負(fù)責(zé)人:__________________
經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商 ,甲方同意將本公司承攬的秀雅樓施工項(xiàng)目以內(nèi)部責(zé)任的形式承包給乙方施工,現(xiàn)就承包內(nèi)容及辦法協(xié)商達(dá)成以下條款,望共同遵守。
(一)工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn)
3、工程內(nèi)容:綜合大樓1棟,建筑面積約㎡
(二)承包范圍
1、甲方承攬的綜合大樓1棟的土建工程、裝飾工程、水電工程,建筑面積約㎡,具體內(nèi)容按項(xiàng)目施工圖紙方法施工范圍有關(guān)內(nèi)容按設(shè)計(jì)圖紙施工。
2、裝飾標(biāo)準(zhǔn)約:室外外墻裝飾為墻面瓷磚,線子為真石漆,室內(nèi)墻面天棚為現(xiàn)澆板面,地面為現(xiàn)澆板面。
3、梯間為不銹鋼扶手、不貼瓷磚、不刮三零八;內(nèi)外墻不做內(nèi)外保溫、不做門窗。地下車庫不負(fù)責(zé)擋土墻,如需做按《99建筑工程定額》計(jì)算。
4、水電工程為:現(xiàn)澆板設(shè)置暗管底盒,梯間預(yù)留穿線管道,戶外排水及給水按圖紙施工,戶外污水溝井、排水溝、管構(gòu)從常規(guī)至化糞池出口打止。
(三)承包方式
按平方米造價(jià)包工包料費(fèi)用包稅金的方式包干承包。
(四)工程工期
1、工程總施工工期為______ 日歷天,工程開工工期以開發(fā)商開出的《開工通知書》時(shí)間為準(zhǔn),開始計(jì)算施工工期。
2、竣工時(shí)間以開工日期起至第 ______天為止。 3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考慮在內(nèi)。
(五)工程驗(yàn)收
1、乙方工程施工完成,已具備了竣工驗(yàn)收條件,必須提前10天按國家有關(guān)規(guī)定向監(jiān)理單位和開發(fā)商提供完整的竣工圖紙,相關(guān)資料及竣工驗(yàn)收報(bào)告等,竣工驗(yàn)收由甲方有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收,分項(xiàng)工程由乙方負(fù)責(zé)。
(六)工程質(zhì)量
質(zhì)量要求:乙方在施工過程中嚴(yán)格按照國家有并《建筑施工規(guī)范操作規(guī)范》省市的有關(guān)規(guī)定和設(shè)計(jì)圖紙要求組織施工,工程質(zhì)量等級達(dá)到合格。
二、簽訂建設(shè)工程施工合同時(shí)該注意哪些問題
1、仔細(xì)閱讀使用的合同文本,掌握有關(guān)建設(shè)工程施工合同的法律、法規(guī)規(guī)定
目前簽訂建設(shè)工程施工合同,普遍采用建設(shè)部與國家工商局共同制定的`GF-1999-0201《建設(shè)工程施工合同》示范文本。該文本由協(xié)議書、通用條款、專用條款及合同附件四個(gè)部分組成。簽訂合同前仔細(xì)閱讀和準(zhǔn)確理解“通用條款”十分重要。因?yàn)檫@一部分內(nèi)容不僅注明合同用語的確切含義,引導(dǎo)合同雙方如何簽訂“專用條款”,更重要的是當(dāng)“專用條款”中某一條款未作特別約定時(shí),“通用條款”中的對應(yīng)條款自動(dòng)成為合同雙方一致同意的合同約定。
有關(guān)建設(shè)工程施工合同的法律、法規(guī)規(guī)定主要有:《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建筑業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《建筑業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)》(試行)、《建筑安裝工程總分包實(shí)施辦法》、《建設(shè)工程施工發(fā)包與承包價(jià)格管理暫行規(guī)定》等。
2、嚴(yán)格審查發(fā)包人資質(zhì)等級及履約信用
施工單位在簽訂《建設(shè)工程施工合同》時(shí),對發(fā)包人主體資格的審查是簽約的一項(xiàng)重要的準(zhǔn)備工作,它將不合格的主體排斥在合同的大門之外,將導(dǎo)致合同偽裝的坑穴和風(fēng)險(xiǎn)隱患排除在外,為將來合同能夠得到及時(shí)、正確地改造奠定一個(gè)良好的基礎(chǔ)。
根據(jù)我國法律規(guī)定,從事房產(chǎn)開發(fā)的企業(yè)必須取得相應(yīng)的資質(zhì)等級,承包人承包的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)經(jīng)依法批準(zhǔn)的合法項(xiàng)目。違反這些規(guī)定,將因項(xiàng)目不合法而導(dǎo)致所簽訂的建設(shè)工程施工合同無效。因此,在訂立合同時(shí),應(yīng)先審查建設(shè)單位是否依法領(lǐng)取企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,取得相應(yīng)的經(jīng)營資格和等級證書,審查建設(shè)單位簽約代表人的資格,審查工程項(xiàng)目的合法性。其次還應(yīng)對發(fā)包方的履約信用進(jìn)行審查。
工程施工合同書14
建設(shè)單位:(以下簡稱甲方)
施工單位:(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方對此項(xiàng)工程多次商討,本著平等、自愿、公平的原則,甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議:
一、防水工程承包范圍10—14#樓及附屬商業(yè)樓防水工程
二、承包方式為包工包料(包括工程所需整套工作的內(nèi)容)
三、工程部位用料及定價(jià)
SBC(衛(wèi)生間)用哈高科(高分子)300g/㎡,定價(jià)為40.00元/㎡ SBS屋面帶板巖,德生料4mm厚,聚酯胎達(dá)-20°C,定價(jià)為 55.00 元/㎡SBC哈高科400g/㎡,以上人屋面用及地下室內(nèi)置防水45.00元/㎡
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程量確認(rèn)
整個(gè)防水工程包括樓房衛(wèi)生間、樓頂、地下室及附屬延伸帶。工程量是按工程設(shè)計(jì)需要發(fā)生并完成合格的量。工程用料是根據(jù)設(shè)計(jì)要求分別用哈高科(高分子)德生-20°C及其它附屬材料也要用國標(biāo)料,工程質(zhì)量要達(dá)到國家樓房防水工程標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方和工程監(jiān)理方驗(yàn)收合格視為達(dá)標(biāo)。
上述工程定價(jià)款項(xiàng)分別含有甲方付給周廣義參與運(yùn)作監(jiān)管此項(xiàng)工程的酬勞金及獎(jiǎng)金,具體定額款項(xiàng)見乙方與周廣義簽訂合同的文本。
五、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù):
1、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方實(shí)施的本工程質(zhì)量及工程進(jìn)度,并根據(jù)乙方工程的實(shí)施情況提出工程整改意見,并進(jìn)行指導(dǎo)協(xié)調(diào)工程現(xiàn)場及各方工作關(guān)系。有權(quán)查驗(yàn)乙方進(jìn)場的'材料并跟蹤乙方施工的全過程。
2、乙方全部承擔(dān)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全責(zé)任,出現(xiàn)安全事故由乙方承擔(dān),甲方不負(fù)任何責(zé)任。乙方的工程進(jìn)度要與諸樓房的其它工程有機(jī)協(xié)調(diào)進(jìn)行,貽誤工期造成損失由乙方負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,乙方不許干“半截子工程”或沒尾工程,不許隨意停工,整個(gè)工程不完工甲方有權(quán)拒付工程款。
3、乙方墊付整個(gè)防水工程款(含勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)及其它工程費(fèi)用)墊付期限為以整體防水工程總量完成并經(jīng)驗(yàn)收合格和整體樓房建筑合格為時(shí)間結(jié)點(diǎn)。整個(gè)防水工程做完并經(jīng)驗(yàn)收合格甲方付乙方工程款的80%,剩余部分待整個(gè)工程完并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格后付給乙方剩余款至95%。
4、甲方承擔(dān)乙方墊付資金償還責(zé)任及承擔(dān)的違約責(zé)任:
5、乙方施工任務(wù)全部完成后并經(jīng)驗(yàn)收合格,甲方要在雙方約定的時(shí)限和條件內(nèi)(乙方不能如期完工情況外),甲方要按雙方約定付清乙方應(yīng)得款,如違約超期付款,甲方從違約之日起付乙方墊付款的利息,(分兩段時(shí)間結(jié)點(diǎn)分別為80%、15%)月息為1.5分。
如甲方付息后仍不能償還乙方墊付的資金,乙方有權(quán)根據(jù)情況隨時(shí)起訴法律機(jī)關(guān),根據(jù)法律機(jī)關(guān)的裁決,甲方要承擔(dān)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任。
6、甲方協(xié)調(diào)乙方與施工方成品保護(hù),如有損壞需修復(fù)返工的由責(zé)任方承擔(dān)一切費(fèi)用。
7、甲方留乙方工程質(zhì)保金為工程款的5%。待保修期滿后付清。
8、從本合同簽訂之日起雙方不得反悔,如有一方反悔,反悔方賠償另一方全部經(jīng)濟(jì)損失。
六、不含稅金,如果甲方要求開發(fā)票,甲方負(fù)責(zé)稅金按廠家材料扣稅金5%。
七、上述條款確立雙方信守,如有違約追究其經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
八、其它未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后妥善解決,雙方另行約定認(rèn)可的條款同樣產(chǎn)生法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同書15
甲方(業(yè)主):
乙方(施工方):
按照《中華人民共和國合同法》和《____省建筑市場管理?xiàng)l例》的規(guī)定,結(jié)合裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體狀況,雙方在友善、友好的狀況下達(dá)成如下協(xié)議:
一、合同主要資料:
打井工程以形式交給乙方施工。
2、工程總造價(jià)(大寫)
3、工程資料:
、偌追郊s定乙方打井深度暫定為米,根據(jù)鉆水取樣若取水樣本達(dá)不到飲用水標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方同意,乙方可增加打井深度。
、跁憾棵装500元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取打井費(fèi)用。
、鄹鶕(jù)甲方確定的打井位置,如乙方遇到石礫性地層造成乙方鉆頭損毀的,由甲方承擔(dān)鉆頭購置費(fèi)用。
4、工程付款方式:簽合同當(dāng)天首付65%元,元。
5、工期天,自________年____月____日起至________年____月____日止。
6、工程保修期________年。
7、工程結(jié)束后____日內(nèi)結(jié)清余款。
8、根據(jù)甲方要求,乙方為甲方帶給取水設(shè)備一套,其中深水井泵元,井房一套,金額元,計(jì)入工程合同總額計(jì)算。
甲方交自己位于市路工程過半中期款30%元,工程完工付余款5%一臺(tái),金額元,無塔供水裝置一套,金額
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
工程施工合同15
發(fā)包方(甲方):____市____電力實(shí)業(yè)總公司。
承包方(乙方):____省____市____電氣安裝工程有限責(zé)任公司。
第一條合同依據(jù)
本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(合同法)和(建設(shè)安裝工程合同及施工條例);工程內(nèi)容及工程量是按____能達(dá)電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)的(____嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據(jù)進(jìn)行計(jì)算及核定。
第二條工程名稱、地點(diǎn)和范圍及內(nèi)容
一、工程名稱:____嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點(diǎn): ____嶺110kv變電所內(nèi)。
三、工程范圍及內(nèi)容:
1:____嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2:____嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條承包方式
本工程甲方將工程以包工包料按實(shí)結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。(結(jié)算定額采用xx年北京地區(qū)價(jià)目本;裝置性材料預(yù)算價(jià)格執(zhí)行____電力公司黔電定字(xx)04號文件頒發(fā)的(關(guān)于發(fā)布____省電力建設(shè)裝置性材料綜合預(yù)算價(jià)格(xx年價(jià))的通知);費(fèi)用構(gòu)成執(zhí)行(電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定)(xx年版);根據(jù)____省電力公司電技經(jīng)(xx)43、44號文件:其它相關(guān)費(fèi)用依據(jù)其它相關(guān)資料計(jì)算。
第四條工程價(jià)款支付及結(jié)算方式
1.該工程以____省____市____電氣安裝工程有限責(zé)任公司編制的(____嶺110kv變電所全所接地及照明工程預(yù)算書(其中工程款129760元))為依據(jù)簽訂施工合同。
2.預(yù)付款方式:按工程預(yù)算書的工程款129760萬元的%即萬元(萬元整)付給乙方。
3.結(jié)算方式:工程竣工驗(yàn)收合格后,按審計(jì)后的結(jié)算工程款將余款在一個(gè)月之內(nèi)付給乙方。
第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收和保修條件
本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規(guī)范)進(jìn)行施工,相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家及電力行業(yè)規(guī)定,并通過相關(guān)職能部門驗(yàn)收,本工程的保修期一年。
第六條雙方協(xié)作事項(xiàng)
甲方負(fù)責(zé):
一:甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系,確保該工程的施工進(jìn)度。
二:甲方應(yīng)根據(jù)乙方施工進(jìn)度及隱蔽資料及時(shí)組織有關(guān)部門進(jìn)行中間驗(yàn)收.
乙方負(fù)責(zé):
一:乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向甲方反應(yīng)。
二:乙方應(yīng)按時(shí)按期完成該工程內(nèi)的`所有工作內(nèi)容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報(bào)有關(guān)部門審核。
第七條違約責(zé)任
按國家的相關(guān)法律法規(guī)追究對方的違約責(zé)任。
第八條發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛處理方式
如發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛,雙方應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,協(xié)商解決,若不能達(dá)到目的,可向人民法院申請仲裁。
第九條施工工期
本工程_________年_______月_____日前完工。
第十條工程承包方式
本工程合同價(jià)款是該工程的:人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、輔材費(fèi)、主材費(fèi)。
第十一條安全責(zé)任
施工中的安全責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé),獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十二條工程造價(jià)
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實(shí)結(jié)算。
第十三條合同份數(shù)
本合同正本2份,雙方各執(zhí)正1份。
第十四條該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方:(公章)乙方:
負(fù)責(zé)人:(簽章)負(fù)責(zé)人:(簽章)
日期:_________年_______月_____日日期:_________年_______月_____日
【工程施工合同書】相關(guān)文章:
工程施工合同書02-15
建設(shè)工程施工合同書04-18
項(xiàng)目工程施工合同書03-07
工程施工合同書(15篇)04-18
工程施工合同書15篇04-15
土方工程施工合同書05-04
居室裝修工程施工合同書03-08
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同書03-04
建筑工程施工合同書02-15
外墻保溫工程施工合同書02-19