精選裝飾合同集合九篇
在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中,很多場(chǎng)合都離不了合同,簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫(xiě)嗎?以下是小編為大家收集的裝飾合同9篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
裝飾合同 篇1
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):
委托代理人(或甲方代表): 身份證號(hào)碼:
聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話:
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號(hào):
注冊(cè)地址(或辦公地址):
法定代表人或負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系電話:
工程設(shè)計(jì)人: 聯(lián)系電話:
施工負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
(一)工程地點(diǎn):
(二)工程內(nèi)容(見(jiàn)附表一和四)
(三)工程承包方式,采取下列第 種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料(見(jiàn)附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見(jiàn)附表二)。
(六)工程期限 日。
開(kāi)工日期: 年 月 日;
竣工日期: 年 月 日。
(七)工程價(jià)款(見(jiàn)附表一):
本合同工程造價(jià)為(人民幣) 元;
金額大寫(xiě): 。
其中:材料費(fèi): 元,人工費(fèi): 元,
設(shè)計(jì)費(fèi): 元, 垃圾清運(yùn)費(fèi): 元,
管理費(fèi): 元,其他費(fèi)用: 元。
(八)合同簽訂生效后,若要變更施工內(nèi)容、材料或?qū)嶋H工程量增減,工程價(jià)款按實(shí)結(jié)算。
(九)乙方提出的工程報(bào)價(jià),不得故意漏項(xiàng)、缺項(xiàng)。在甲方未對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行變更的前提下,竣工結(jié)算價(jià)的增幅不超過(guò)第一條(七)款所約定工程價(jià)款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔(dān)。
二、工程設(shè)計(jì)
(一)見(jiàn)重慶市住宅裝飾設(shè)計(jì)合同,其設(shè)計(jì)方應(yīng)提供施工圖紙或作法說(shuō)明,應(yīng)付的設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方另行結(jié)算。
(二)設(shè)計(jì)施工圖紙應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,經(jīng)雙方簽字認(rèn)可,將會(huì)審意見(jiàn)記載于附表四內(nèi)。
(三)施工圖紙所標(biāo)示項(xiàng)目與工程報(bào)價(jià)表所列項(xiàng)目有差異或抵觸時(shí),以工程報(bào)價(jià)表為準(zhǔn)。
三、工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,由甲方與具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)范圍等書(shū)面通知乙方。
四、甲方義務(wù)
(一)對(duì)所裝飾裝修的`住房擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán),或已取得了合法所有權(quán)或使用權(quán)人的委托,有權(quán)對(duì)該房屋進(jìn)行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權(quán)負(fù)責(zé)合同履行及與乙方接洽,對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)批件及工程驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對(duì)工程的意見(jiàn)均需通過(guò)甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應(yīng)提前三日以書(shū)面方式告知乙方。
(三) 施工前,向工程所在地物業(yè)管理單位申報(bào)登記。
(四)開(kāi)工日前 天,若非乙方設(shè)計(jì),甲方負(fù)責(zé)督促設(shè)計(jì)人向乙方提供符合國(guó)家有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范要求的施工圖紙或作法說(shuō)明,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
(五)為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè),或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方施工使用,并承擔(dān)其費(fèi)用。
(七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關(guān)系,協(xié)助乙方做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防工作。
(十)施工期內(nèi),將進(jìn)戶門(mén)鑰匙交給乙方代表負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收合格移交時(shí),甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當(dāng)場(chǎng)由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務(wù)
(一)應(yīng)當(dāng)具備工商行政管理部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,和建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》,并不得超越其資質(zhì)證書(shū)許可的范圍承攬工程。
(二)乙方委派代表,全權(quán)負(fù)責(zé)合同履行,按設(shè)計(jì)要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)處理的各項(xiàng)事宜,其簽訂的文件視為乙方對(duì)有關(guān)事宜的確認(rèn)。若需更換乙方代表,乙方應(yīng)提前三日以書(shū)面方式告知甲方。
(三)嚴(yán)格執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327—20xx),確保工程質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及地方有關(guān)防火、安全、環(huán)境保護(hù)的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場(chǎng)管理,施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備干粉滅火器。
(四)保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)?單位)的關(guān)系。
(五)保證施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔,做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設(shè)施,不得浪費(fèi)。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
(八)若因乙方在施工中違反國(guó)家法律、法規(guī)或物業(yè)管理等有關(guān)規(guī)定而受到罰款和引起的賠償責(zé)任,均由乙方承擔(dān)。
(九)施工工人及管理人員應(yīng)持有相關(guān)資格證或上崗證,甲方有權(quán)查驗(yàn)。
(十)負(fù)責(zé)施工人員的管理及施工安全。
裝飾合同 篇2
發(fā)包人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):
聯(lián)系方式:
住所:
承包人:
本工程設(shè)計(jì)人:
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人:
聯(lián)系方式:
住所:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合餐廳裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1、工程地點(diǎn):___________________________________________________________________。
2、工程內(nèi)容及做法:
(1)餐廳裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表。
(2)餐廳裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表。
3、工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工,包料:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。
。2)承包人包工,部分包料,發(fā)包人提供部分材料:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表、承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。
。3)承包人包工,發(fā)包人包料:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。
4、工程期限____天,開(kāi)工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
5、合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫(xiě)):____________元。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的,單位,聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式____份,發(fā)包人,承包人各____份。
。2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式____份,發(fā)包人,承包人各一份,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě))______元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第四條 材料的提供
1、由發(fā)包人提供的材料,設(shè)備,發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知承包人,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。
2、由承包人提供的材料,設(shè)備,承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第五條 工程款支付方式
1、雙方約定支付工程款:
開(kāi)戶銀行:
戶名:
賬號(hào):
2、工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時(shí)向承包人結(jié)清工程尾款。
3、工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開(kāi)具正式發(fā)票。
第六條 發(fā)包人義務(wù)
1、開(kāi)工前____天,為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具,陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具,陳設(shè)歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源,電源。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。
4、不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作。
6、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng),竣工驗(yàn)收。
第七條 承包人義務(wù)
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工作規(guī)范,防火規(guī)定,施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
3、保護(hù)好原餐廳內(nèi)的陳設(shè),保證餐廳內(nèi)上,下水管道的暢通。
4、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第八條 工程變更
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第九條 工期延誤
1、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
。1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更。
(2)不可抗力。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的.工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料,設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
3、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、因承包人責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第十條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):___________________________________________。
施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由_________部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
第十一條 工程驗(yàn)收和保修
1、承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。
2、工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
3、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)___月。驗(yàn)收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修單。
第十二條 違約責(zé)任
1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律,法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2、未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
3、因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
4、發(fā)包人未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
5、由于承包人原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
第十三條 合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的, 則依法向____________人民法院提起訴訟。
第十四條 具體規(guī)定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn),發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(大寫(xiě))________元(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
2、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。工程竣工驗(yàn)收后,發(fā)包人負(fù)責(zé)提供新鎖____把,由承包人當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
3、施工期間,承包人每天的工作時(shí)間為:上午____點(diǎn)___分至___點(diǎn)___分;下午___點(diǎn)___分至___點(diǎn)___分。
第十五條 其他約定事項(xiàng):
________________________________________________________________。
第十六條 其他
1、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份。
發(fā)包人(簽字):
經(jīng)辦人:
簽訂日期:
簽訂地點(diǎn):
承包人(蓋章):
經(jīng)辦人:
簽訂日期:
簽訂地點(diǎn):
裝飾合同 篇3
甲方:
乙方:
甲方將人信陽(yáng)光青年城17棟1門(mén)1602號(hào)房屋全權(quán)委托乙方進(jìn)行家庭裝飾,乙方為甲方制定了全額為叁萬(wàn)玖仟叁佰叁拾肆元(¥39334.00元)的家庭工程預(yù)算單,甲方認(rèn)真閱讀后認(rèn)可乙方制定的家庭裝飾工程預(yù)算單,并同意實(shí)施該項(xiàng)工程,雙方協(xié)定如下:
一、工程施工前,甲方首先支付乙方30%全額工程款壹萬(wàn)壹仟捌佰元(¥11800.00元);
二、工程施工中段,甲方再度支付乙方65%全額工程款貳萬(wàn)伍仟伍佰陸拾柒元(¥25567.00元)。
三、工程施工結(jié)束后,甲方驗(yàn)收全部工程,合格滿意后再將余下的'5%全額工程款壹仟玖佰陸拾陸元(¥1966.00元)支付于乙方。
四、施工具體內(nèi)容以家庭裝飾工程預(yù)算單為準(zhǔn),如有問(wèn)題,雙方可協(xié)商解決。
五、雙方不得以任何與工程無(wú)關(guān)的理由單方面終止合同,如有違約,違約方需支付兩萬(wàn)元違約金于另一方。
六、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字生效。
甲方: 乙方:
年月日:
裝飾合同 篇4
來(lái)源:大象填海:日期:20xx-12-05
答辯狀
答辯人:孫**,女,1953年2月7日出生,住所地為沈陽(yáng)市沈河區(qū)青年大街**室。
答辯人就沈陽(yáng)市**物業(yè)有限責(zé)任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下:
一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務(wù),違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務(wù)合同的行為:
1、不履行制止并報(bào)告不法行為義務(wù)。
20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理?xiàng)l例》第四十六條規(guī)定:“對(duì)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為,物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)制止,并及時(shí)向有關(guān)行政管理部門(mén)報(bào)告!鄙蜿(yáng)電業(yè)房屋開(kāi)發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定:“對(duì)業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為,進(jìn)行教育制止,提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為,根據(jù)情節(jié)輕重,采取批評(píng)、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此,原告負(fù)有制止并報(bào)告不法行為的義務(wù)。 根據(jù)規(guī)劃審批,答辯人所居住的.166#大樓一至四層是商業(yè)用房,五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層,但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營(yíng)、模特訓(xùn)練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構(gòu)造,使整個(gè)建筑存在安全隱患。而且更加嚴(yán)重的是,模特公司的經(jīng)營(yíng)行為、走“貓步”的噪音對(duì)退休在家的原告造成了巨大的影響,嚴(yán)重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定,原告應(yīng)當(dāng)制止模特公司的違法行為。但是,在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問(wèn)題的情形下,原告敷衍塞責(zé),拒絕履行自己應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的義務(wù)。自03年至今,模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營(yíng)了4年。
2、不履行安全保衛(wèi)義務(wù)。
沈陽(yáng)**房屋開(kāi)發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定:“乙方須按下列約定,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理。實(shí)行保安制度,每天巡查15次,固定設(shè)崗兩個(gè),保安設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備24小時(shí)運(yùn)行!钡,原告從沒(méi)有按照合同約定運(yùn)轉(zhuǎn)監(jiān)控設(shè)備,給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護(hù)公用設(shè)施的義務(wù)。
沈陽(yáng)**房屋開(kāi)發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負(fù)有維護(hù)公共設(shè)施的義務(wù)。但是,原告并沒(méi)有按照合同約定履行維護(hù)義務(wù)。防盜門(mén)出現(xiàn)故障后,原告不維修。過(guò)去居民都是刷卡進(jìn)門(mén),讀卡器、防盜門(mén)出現(xiàn)故障后,原告不修復(fù),致使防盜門(mén)形同虛設(shè)。答辯人所在29層的電梯間門(mén)鎖被原告員工撬掉后,原告沒(méi)有維修過(guò),至今仍然在那里空敞著,給整個(gè)大樓的安全造成了威脅。
4、不維護(hù)消防設(shè)施,甚至破壞消防設(shè)施。
依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》,原告應(yīng)當(dāng)保障消防設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。原告非但不履行該項(xiàng)法定義務(wù),甚至破壞消防設(shè)施,使整個(gè)大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無(wú)故撤離大廈,不履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)。
根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會(huì)與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定,原告提供物業(yè)服務(wù)的期限應(yīng)當(dāng)截至到20xx年7月。但是,原告在20xx年7、8月份,未經(jīng)通知并取得同意,擅自撤離電業(yè)園大廈,給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費(fèi)用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權(quán),在原告糾正錯(cuò)誤履約行為前,有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)用。
因原告不能適當(dāng)履行物業(yè)服務(wù)義務(wù),給答辯人生活帶來(lái)諸多不便。根據(jù)合同法有關(guān)于先履行抗辯權(quán)的規(guī)定,在原告正確履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)之前,答辯人有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)用。
因此,請(qǐng)求法院駁回原告訴訟請(qǐng)求。
此致
沈河區(qū)人民法院
答辯人:
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇5
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,同時(shí)結(jié)合本工程具體情況,本著“公平自愿、誠(chéng)實(shí)信用”的原則,就下列問(wèn)題達(dá)成一致。
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
第二條:工程內(nèi)容和承包范圍
1、工程內(nèi)容:
2、承包范圍:
3、乙方報(bào)價(jià)及承包內(nèi)容依據(jù)甲方確認(rèn)的施工圖進(jìn)行編制,除雙方約定的內(nèi)容外,施工圖紙中顯示的內(nèi)容都應(yīng)包括在施工內(nèi)容中。
4、其它補(bǔ)充:
第三條:合同總金額
合同總價(jià)為¥元(大寫(xiě):)。
第四條:工程款支付
1、雙方商定該項(xiàng)工程質(zhì)量保證金為元。
2、在辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手續(xù)后,甲方根據(jù)審核的竣工決算,支付剩余工程款。
3、質(zhì)量保證金應(yīng)在保修期滿3日內(nèi)無(wú)息退還。
第五條:工期
。ㄒ唬┖贤偣て谔欤阅暝氯罩聊暝氯,每延期一天罰款元。
。ǘ╅_(kāi)工日期:在甲方第一批材料到位后,且現(xiàn)場(chǎng)具備施工條件(空調(diào)、消防等其它工種已基本完工),以雙方簽訂的.開(kāi)工單為準(zhǔn)。
(三)竣工日期:竣工驗(yàn)收(移交)證書(shū)明確的竣工日期為準(zhǔn)。
第六條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
第七條:下列文件為本合同文件的組成部分,并具有合同的法律效力;
1.合同協(xié)議書(shū)(包括補(bǔ)充文件);
2.預(yù)算書(shū)及說(shuō)明;
3.澄清函以及答復(fù)、補(bǔ)遺;
4.合同條款;
5.技術(shù)條款;
6.經(jīng)雙方確認(rèn)進(jìn)入合同的其他文件;
7.甲方(或乙方)提供的施工圖及說(shuō)明書(shū)等;
8.在合同履行過(guò)程中,雙方簽定的變更文件等。上述文件有矛盾時(shí),以簽字時(shí)間后者為準(zhǔn),同時(shí)簽字的以排前者為準(zhǔn)。
第八條:本合同中的有關(guān)詞語(yǔ)含義與第二部分“專(zhuān)用條款”中分別賦予它們的定義相同;
第九條:甲方保證按合同文件規(guī)定向乙方付款,并承擔(dān)合同文件規(guī)定的甲方的全部責(zé)任和義務(wù)。
第十條:乙方保證按合同文件的規(guī)定,承擔(dān)合同文件規(guī)定的乙方全部責(zé)任和義務(wù),并負(fù)責(zé)按照合同文件規(guī)定遞交檢查驗(yàn)收等相關(guān)資料,并積極配合設(shè)計(jì)方竣工圖的匯制工作。
第十一條:合同執(zhí)行過(guò)程中因設(shè)計(jì)缺陷及第三方原因引發(fā)的損失應(yīng)由相關(guān)責(zé)任方承擔(dān),與乙方無(wú)關(guān)。
第十二條:本合同書(shū)經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
第十三條:乙方在收到該工程預(yù)付款后,組織相關(guān)人員進(jìn)場(chǎng)作開(kāi)工準(zhǔn)備工作。
第十四條:本合同書(shū)一式二份,甲、乙雙方各持一份。
第十五條:本合同書(shū)在全部合同項(xiàng)目質(zhì)量保證期滿,甲方全部返還乙方的合同質(zhì)量保證金后自然失效。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇6
合同編號(hào):_________
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):_________
委托代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯(lián)系電話:_________
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):_________
法定代表人:_________
注冊(cè)地址:_________
聯(lián)系電話:_________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條工程概況
1.1工程地點(diǎn):_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號(hào)_________樓_________室。
1.2住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
。1)乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
。2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見(jiàn)附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見(jiàn)附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4總價(jià)款:_________元,大寫(xiě)(人民幣):_________。其中:材料費(fèi):_________,人工費(fèi):_________,管理費(fèi):_________,設(shè)計(jì)費(fèi):_________,垃圾清運(yùn)費(fèi):_________,稅金:_________,其他費(fèi)用:_________。(詳見(jiàn)附表三:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
1.5工程期限_________天;開(kāi)工日期_________天_________月_________日;竣工日期_________天_________月_________日;
1.6工程內(nèi)容及做法(見(jiàn)附表一:裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過(guò)最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償乙方損失。
第三條材料供應(yīng)
3.1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見(jiàn)附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
3.2按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見(jiàn)附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收。
第四條工程質(zhì)量
4.1本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、_________(填裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門(mén)制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4.2本工程由_________方設(shè)計(jì)施工方案。
4.3甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
4.5在施工過(guò)程當(dāng)中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見(jiàn)附件見(jiàn))后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
4.6施工過(guò)程當(dāng)中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,申請(qǐng)由_________部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
第五條工程驗(yàn)收
5.1雙方約定在施工過(guò)程當(dāng)中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:_________。
乙方應(yīng)提前_________天通知甲方參加驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單(見(jiàn)附表八:工程驗(yàn)收單);
5.2工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫(xiě)工程驗(yàn)收單(見(jiàn)附表八:工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見(jiàn)附表九:工程結(jié)算單);
5.3本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)________年。驗(yàn)收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修單(見(jiàn)附表十:
工程保修單)。
第六條工程款支付方式
6.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
。1)本合同簽訂后,開(kāi)工前_________至_________日,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款;
。2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款;
。3)竣工驗(yàn)收后_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款。
。4)竣工驗(yàn)收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
6.3雙方款項(xiàng)往來(lái),均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
6.4竣工驗(yàn)收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的_________%的保修基金。竣工驗(yàn)收合格后_________年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第七條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第八條工程監(jiān)理
8.1本工程甲方委托監(jiān)理,應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的.職責(zé)。
8.2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無(wú)權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時(shí),總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
8.3為保證施工正常進(jìn)行,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對(duì)總監(jiān)理工程師的決定有異議時(shí),按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時(shí)通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
第九條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
9.1甲方在開(kāi)工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過(guò)協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
9.2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見(jiàn)附表六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)_________元由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
9.3使用境外圖紙,不能滿足施工需要時(shí),雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項(xiàng)。
第十條乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務(wù):
10.1乙方的要求、請(qǐng)求和通知,以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時(shí)間后生效。
10.2乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無(wú)法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護(hù)人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時(shí)內(nèi)向甲方代表送交報(bào)告。責(zé)任在甲方,由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)費(fèi)用
裝飾合同 篇7
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,就乙方承包甲方的技工學(xué)校實(shí)習(xí)車(chē)間鋁合金窗制作安裝(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn): 聊城市高級(jí)技工學(xué)校院內(nèi)
1.2 工程承包方式,雙方商定采取乙方包工、包全部材料的承包方式
1.3 工程期限 14天開(kāi)工日期 20xx 年 8 月 6 日 竣工日期 20xx 年 8 月 20 日
1.4 合同價(jià)款、單價(jià):
鋁合金窗每平方單價(jià)為140.00元,總面積約為560平方。本合同工程造價(jià)約為(人民幣) 78400.00元金額大寫(xiě): 柒萬(wàn)捌仟肆佰元 。
第二條 甲方工作
向乙方提供施工圖紙,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方使用
第三條 乙方工作
委派 為工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量的按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程,安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。做好施工現(xiàn)場(chǎng)管理。保護(hù)好墻面板及窗口包邊,防止破壞。保證施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔,做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、垃圾處理工作。
4.2 工程竣工未移交甲方之前負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條 工程變更
工程項(xiàng)目及做法如需變動(dòng),雙方應(yīng)協(xié)商一致,由甲方代表與乙方簽定書(shū)面變更單,同時(shí)調(diào)整相關(guān)費(fèi)用。
第五條 材料供應(yīng)
按合同約定乙方提供的材料、設(shè)備,由監(jiān)理、建設(shè)單位代表、甲方共同驗(yàn)收;如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,若已使用,由乙方負(fù)責(zé)重新更換。
第六條 工期
施工工期為8月20日完工,因乙方責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的',返工費(fèi)由乙方承擔(dān),工期不順延。
第七條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程施工質(zhì)量為 合格 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;并以施工圖紙尺寸和鋁合金窗制作標(biāo)準(zhǔn)圖集制作。
施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)經(jīng)工程質(zhì)量監(jiān)督站檢驗(yàn),需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第八條 工程驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)算及保修
工程竣工后,經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理、施工方、乙方共同組織驗(yàn)收。乙方負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料給甲方,甲方。驗(yàn)收不合格,乙方負(fù)責(zé)返工。
本工程自驗(yàn)收合格之日起保修期為壹年。驗(yàn)收合格后雙方進(jìn)行實(shí)際測(cè)量乙方施工的鋁合金窗,并按實(shí)際面積為乙方結(jié)算。
第九條施工安全生產(chǎn)
1、乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵受《建筑安裝工人安全技術(shù)規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,注意施工安全。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第十條工程價(jià)款支付方式
合同生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
第十一條 違約責(zé)任
1、合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國(guó)家法律、法規(guī),受到罰款或給對(duì)方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任。
2、因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
3、本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將支付對(duì)方工程價(jià)款10%的違約金,并承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
乙方責(zé)任:
1、應(yīng)妥善保護(hù)甲方施工的墻面板及彩板包邊,如有損壞,應(yīng)照價(jià)賠償。 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改造圖集制作尺寸參數(shù),由此發(fā)生的損失由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
2、由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)返工,工期不得順延。
3、 由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向甲方支付違約金 500.0元/每日 。
第十二條 爭(zhēng)議解決方式
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),向 當(dāng)?shù)?裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁解決:
第十三條 幾項(xiàng)具體規(guī)定
注:邊框與下滑之間應(yīng)加橡膠墊。
第十五條 附則
15.1本合同經(jīng)甲、乙雙方代表簽字蓋章后生效。
15.2本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.3甲、乙雙方直接簽定合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾合同 篇8
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》和其他有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,特就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成以下協(xié)議,以便共同遵守:
第一條工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程內(nèi)容:施工圖范圍內(nèi),詳見(jiàn)施工預(yù)算單
4、總造價(jià):
5、承包方式:乙方包清工,甲方提供所有工程材料
6、開(kāi)工日期:
7、竣工日期:
第二條工地代表
1、甲方:
2、乙方:
第三條甲方工作
1、清理施工場(chǎng)地,為乙方創(chuàng)造入場(chǎng)開(kāi)工條件。
2、為乙方提供水、電和必要的生活幫助。
3、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,
4、甲方保證材料的及時(shí)供應(yīng),不得出現(xiàn)材料供應(yīng)不及時(shí),影響乙方施工,如出現(xiàn)材料短缺影響的工期與誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
5、甲方負(fù)責(zé)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)方案的確定與會(huì)審,如有施工變更甲方應(yīng)提前三天通知乙方,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證。
6、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)不同工種班組之間的協(xié)調(diào)。保證其他班組的施工不得影響到乙方的正常施工。
7、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的外部施工環(huán)境,確保乙方施工不受周?chē)渌蛩氐母蓴_(包括各級(jí)行政管理部門(mén))。
第四條乙方工作
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范和防火規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程任務(wù)。
2、嚴(yán)格依據(jù)圖紙進(jìn)行施工,不得隨意更改施工方案
3、施工期間,對(duì)甲方原不動(dòng)結(jié)構(gòu)和陳設(shè)予以保護(hù)。
4、保證各工種之間合理有序的安排施工,不得影響到其他施工班組的正常施工。
5、因拖欠民工工資引起的后果,由乙方負(fù)責(zé)。
第五條本工程由甲方采購(gòu)的各類(lèi)材料設(shè)備,應(yīng)為符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,如由于材料質(zhì)量原因造成的后果有甲方負(fù)責(zé)。
第六條乙方應(yīng)按雙方認(rèn)可的形象方案和工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容清單組織施工。如甲方提出設(shè)計(jì)變更或增減工程項(xiàng)目時(shí),必須提前與乙方代表聯(lián)系,進(jìn)行項(xiàng)目變更。變更單由甲方作為增減工程造價(jià)和結(jié)算的`依據(jù)。項(xiàng)目若無(wú)變更,工程總造價(jià)以本合同所簽價(jià)款為終最結(jié)算價(jià)
第七條工程竣工驗(yàn)收
1、未經(jīng)交工驗(yàn)收,而由甲方單方面使用者,視為交工驗(yàn)收合格。
2、工程交工后由于施工工藝造成的返修,費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。由于材料原因造成的返修或因在使用中人為或不可抗拒因素造成的返修,費(fèi)用均由甲方負(fù)責(zé)。
第八條付款方式
第九條違約責(zé)任
1、甲方不按合同約定時(shí)間付款,每逾期一天,向乙方支付合同總金額千分之一的違約金。
2、由于乙方原因而延誤工期,每逾期一天,向甲方支付合同總金額千分之一的違約金。
第十條因工程施工而產(chǎn)生的垃圾由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)至一樓,由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)并負(fù)責(zé)處理。
第十一條合同爭(zhēng)議解決方式
如對(duì)工程質(zhì)量或工程造價(jià)雙方發(fā)生爭(zhēng)議,可協(xié)商解決。如協(xié)商不成,工程質(zhì)量爭(zhēng)議可申請(qǐng)工程質(zhì)量監(jiān)理部門(mén)或裝飾裝修行業(yè)管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定。工程造價(jià)爭(zhēng)議可申請(qǐng)審計(jì)部門(mén)審計(jì)結(jié)論還可通過(guò)法律渠道解決。
第十二條補(bǔ)充條款:
第十三條簽字蓋章
第十四條合同份數(shù)
本合同一式二份,;甲、乙雙方各執(zhí)一份
第十五條本合同經(jīng)雙方各自簽字并加蓋單位印章后生效。合同履行完后自動(dòng)終止。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇9
甲方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及國(guó)家建設(shè)部、廣東省市建委對(duì)建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建筑面積平方米。
二、工程裝修內(nèi)容
XXXX廠房裝修工程
三、工程造價(jià)
工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù);
工程造價(jià)為:¥元。(以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn),工程量竣工后以審計(jì)為準(zhǔn))
四、工程期限
工程開(kāi)工日期: 年 月 日
工程竣工日期: 年 月 日
五、質(zhì)量要求
按國(guó)家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《建筑裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門(mén)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問(wèn)題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無(wú)償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的 %
2、工程進(jìn)展一半時(shí),甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的 %
3、工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的 %
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金在一年內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任
1、甲方:負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求;提供現(xiàn)場(chǎng)使用的水、電位置;提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙;對(duì)裝修工程所涉及的'配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場(chǎng)地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計(jì)圖紙及工程報(bào)價(jià)。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后,以“現(xiàn)場(chǎng)簽證形式”由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。( 如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。)
3、工程量發(fā)生變化時(shí),按竣工后工程審計(jì)的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。
4、如甲方或乙方違約,而沒(méi)有按合同執(zhí)行的,可向上級(jí)主管部門(mén)或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:
。ㄉw公章)
法人代表:
委托代理人:
乙方:
(蓋公章)
法人代表:
委托代理人:
年 月 日
【裝飾合同】相關(guān)文章:
裝飾設(shè)計(jì)合同03-05
建筑的裝飾合同03-29
裝飾裝修合同03-28
裝飾設(shè)計(jì)合同08-09
建筑裝飾合同04-06
裝飾工程合同03-16
裝飾施工合同02-18
(經(jīng)典)裝飾設(shè)計(jì)合同11-15
裝飾材料供貨合同02-20
裝飾公司的購(gòu)銷(xiāo)合同02-23