定作合同集合5篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同的類型越來越多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?下面是小編收集整理的定作合同5篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
定作合同 篇1
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
鑒于甲方擁有___________資源,乙方擁有____________資源。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方定作事宜達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
第一條定作物概況
第二條定作物的材料要求
2.1承攬人應(yīng)當(dāng)依照合同約定選用原材料,并接受定作人檢驗。
2.2承攬人應(yīng)當(dāng)保證其所提供的材料、設(shè)備和構(gòu)件質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和定作人要求,提供原材料質(zhì)量合格證明等有關(guān)資料。
第三條定作物的質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
3.1定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求:_________________________。
3.2定作物的包裝要求及費用負擔(dān):_________________________。
3.3定作人應(yīng)當(dāng)在______年______月______日前提供技術(shù)資料、圖紙等。
3.4定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第四條價金的構(gòu)成及結(jié)算
4.1項目價金構(gòu)成:該價金包括_________________________。
4.2項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內(nèi),乙方應(yīng)攜帶相關(guān)資料到甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)。付款履行審查審批過程中,一個審查審批部門審查完畢后______日內(nèi),乙方應(yīng)將相關(guān)資料提交甲方下一個審查審批部門審查。
4.3外部合同、非封閉結(jié)算關(guān)聯(lián)交易合同付款履行審查審批程序:
4.3.1網(wǎng)下審查程序:甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預(yù)算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)
網(wǎng)下審查需乙方提交:合同結(jié)算資料網(wǎng)下送審記錄表、結(jié)算資料。
4.3.2網(wǎng)上審查程序:甲方所屬單位業(yè)務(wù)主管部門→甲方所屬單位財務(wù)部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領(lǐng)導(dǎo)(機關(guān)職能處室、直屬部門已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的不經(jīng)過此步驟)→甲方企管法規(guī)處(需企管法規(guī)處審查項目)
網(wǎng)上審查時,乙方應(yīng)在甲方所屬單位承辦部門網(wǎng)上提交結(jié)算資料后將相關(guān)資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。
4.4乙方逾期辦理付款履行審查審批手續(xù)或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)時,每逾期一日或延誤一日應(yīng)當(dāng)承擔(dān)合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。
4.5本項目按下列第______項方式支付
4.5.1一次總付:項目最終驗收合格,甲方在付款審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)向乙方全額付款。
4.5.2分期支付
4.5.2.1本合同生效后_______日內(nèi),支付合同價款_______%的預(yù)付款;
4.5.2.2(按進度支付);
4.5.2.3項目最終驗收合格,甲方在付款履行審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)支付合同價款的______%,其余______%作為質(zhì)量保證金,質(zhì)保期滿且無任何質(zhì)量問題后______日內(nèi)支付。
4.6甲方向乙方支付價款前,乙方應(yīng)先將符合甲方財務(wù)要求的發(fā)票提交給甲方。
4.7乙方應(yīng)對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準(zhǔn)確性負責(zé),甲方不承擔(dān)此信息外的任何責(zé)任。
收款人:_________________________。
開戶行:_________________________。
賬號:___________________________。
第五條交貨與驗收
5.1交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
5.2定作物的交付方式及地點
5.2.1交貨方式:__________(定作人自提、承攬人送貨、現(xiàn)場制作交貨)。
5.2.2交貨地點:__________________________________________________。
5.3驗收應(yīng)依據(jù)本合同約定的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),如合同未明確約定的,按照合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。
5.4驗收方式:___________________________________________________。
5.5驗收時間:定作人應(yīng)在貨到后______日內(nèi)進行驗收。驗收中認(rèn)為有問題的應(yīng)在______日內(nèi)書面通知承攬人。承攬人應(yīng)在收到通知后_______日內(nèi)答復(fù),逾期未答復(fù)的以定作人驗收結(jié)果為準(zhǔn)。
5.6驗收結(jié)果與合同約定不符,承攬人應(yīng)無償負責(zé)修整或重做。
5.7驗收過程中因質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議,應(yīng)提交技術(shù)監(jiān)督機構(gòu)進行鑒定,以該機構(gòu)出具的鑒定結(jié)果作為驗收依據(jù)。
第六條質(zhì)量保證
6.1質(zhì)量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。
6.2質(zhì)量保證期內(nèi),由于承攬人責(zé)任導(dǎo)致質(zhì)量事故時,則質(zhì)量保證期應(yīng)自承攬人整改,定作人重新驗收合格后另行計算。
6.3質(zhì)量保證期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,承攬人負責(zé)免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質(zhì)量仍不符合約定的,質(zhì)量保證金將不再返還,實際損失超過質(zhì)量保證金的,按實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
6.4定作人派員或委托第三方監(jiān)督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質(zhì)量的責(zé)任。
第七條技術(shù)資料的提供及保密要求
7.1定作人應(yīng)按合同的約定及時提供有關(guān)的技術(shù)要求、圖紙、參考數(shù)據(jù)等技術(shù)資料,承攬人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對,承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的不全面的,應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議或說明,定作人應(yīng)在收到書面異議的_______日內(nèi)答復(fù)。逾期不提出的,視為定作人提供的有關(guān)資料符合承攬人履行合同的要求。
7.2承攬人對定作人提供的所有技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)保守秘密,未經(jīng)定作人書面同意,不得以任何方式留存、轉(zhuǎn)讓、復(fù)制、傳播,并不得向第三方披露或使用。本合同終止,不影響該保密條款的效力。
第八條雙方的權(quán)利義務(wù)
8.1定作人的權(quán)利
8.1.1對承攬人加工過程進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)承攬人工作不符合約定的,有權(quán)要求承攬人返工、修理或者重作。
8.1.2要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。
8.1.3根據(jù)工作需要調(diào)整工作量。
8.1.4要求承攬人提供必要的使用指導(dǎo)。
8.1.5其他約定:___________________________________________________。
8.2定作人的義務(wù)
8.2.1中途變更加工物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)提前日通知承攬人。
8.2.2按約定驗收定作物。
8.2.3按約定支付合同價款。
8.2.4承攬人在加工制作過程中需要定作人協(xié)助時,定作人有義務(wù)協(xié)助。
8.2.5其他約定:___________________________________________________。
8.3承攬人的權(quán)利
8.3.1要求定作人提供與定作物有關(guān)的技術(shù)資料、數(shù)據(jù)等。
8.3.2定作人中途變更加工定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計要求的`,有權(quán)要求其支付相應(yīng)價款。
8.3.3要求承攬人按合同驗收、接收定作物。
8.3.4按合同約定收取價款。
8.3.5其他約定:___________________________________________________。
8.4承攬人的義務(wù)
8.4.1定作人提供的圖紙或者技術(shù)資料不符合約定的,應(yīng)及時通知定作人。
8.4.2按合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進行加工制作。
8.4.3妥善保管定作人提供的材料及工作成果。
8.4.4未經(jīng)定作人書面同意,不得將定作物交第三方完成。
8.4.5加工期間接受定作人監(jiān)督檢查。
8.4.6按合同約定及時提交工作成果,并提交必要的技術(shù)資料和質(zhì)量證明。
8.4.7其他約定:___________________________________________________。
第九條違約責(zé)任
9.1承攬人未按期交貨,每逾期一日,應(yīng)向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金,同時負責(zé)賠償給定作人造成的損失。未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
9.2如發(fā)生5.6情形,定作人有權(quán)要求承攬人支付______元違約金,如給定作人造成損失的,承攬人還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
9.3未經(jīng)定作人書面同意將定作物交由第三方完成的,定作人有權(quán)拒付合同價款并保留解除合同的權(quán)利。
9.4定作人未按合同約定付款,每逾期一日,應(yīng)向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。
9.5定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
9.6任何一方違反本合同第八條約定,應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任。
9.7發(fā)生其他違約情形,違約方應(yīng)賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯,應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十條不可抗力
10.1由于不可抗力,如火災(zāi)、地震、臺風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害及其他不可預(yù)見、不可避免、不可克服的事件,導(dǎo)致不能完全或部分履行本合同義務(wù),受不可抗力影響的一方或雙方不承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后______小時內(nèi)及時通知對方,并在其后_____日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明文件。
10.2因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務(wù)采取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務(wù)或未采取有效措施避免、減少損失的,應(yīng)就擴大的損失負賠償責(zé)任。
第十一條爭議的解決
11.1因合同發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
11.2如協(xié)商不成,可選擇下列第______項確定:
11.2.1向____________仲裁委員會申請仲裁;
11.2.2向____________人民法院提起訴訟。
第十二條知識產(chǎn)權(quán)的瑕疵擔(dān)保
因履行本合同的需要,合同一方提供的與本合同項目技術(shù)有關(guān)的資料、圖紙、設(shè)備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產(chǎn)權(quán),應(yīng)保障對方在使用時不存在權(quán)利上的瑕疵,不會發(fā)生侵犯第三方專利權(quán)、商業(yè)機密等情況。若發(fā)生侵害第三方權(quán)利的情況,提供方應(yīng)負責(zé)與第三方交涉,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部法律和經(jīng)濟責(zé)任。因侵權(quán)給合同相對人造成損失的應(yīng)給予賠償。
第十三條合同的生效、變更、解除和終止
13.1本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權(quán)代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規(guī)效力性強制性規(guī)定的,以實際履行日期為合同生效日期。
13.2雙方協(xié)商一致,可變更或解除合同。變更或解除合同應(yīng)采用書面形式。
13.3發(fā)生下列情形之一的,解除權(quán)人可單方解除合同,但應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面的合同解除通知,通知到達對方時合同解除。
13.3.1因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn);
13.3.2承攬人未按合同約定期限交貨,經(jīng)催告后_______日內(nèi)仍未交貨,定作人有權(quán)解除合同;
13.3.3定作物質(zhì)量不符合約定,且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的,定作人有權(quán)解除合同;
13.3.4承攬人擅自將定作物交由第三方完成,定作人有權(quán)解除合同;
13.3.5定作人可以隨時解除合同,但因此給承攬人造成損失的,應(yīng)當(dāng)予以賠償。
13.4發(fā)生下列情形之一的,本合同的權(quán)利義務(wù)終止:
13.4.1合同已經(jīng)按照約定履行完畢;
13.4.2雙方協(xié)商解除合同;
13.4.3法律規(guī)定的其他情形。
13.5合同變更、解除或終止,不能免除違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任,給對方造成損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十四條通知與送達
14.1所有根據(jù)本合同作出的通知或者報告應(yīng)以書面形式作出,并以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯(lián)系地址。
14.1.1親自送達的,有簽收回執(zhí)。
14.1.2通過掛號空郵(或國際公認(rèn)特快專遞)的,郵寄至另一方在本合同簽署頁規(guī)定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。
14.1.3通過電傳或者傳真送達的,有回執(zhí)。
14.2本合同所指送達日期,除已有明確規(guī)定外,凡直接送達的,均以收件人簽收日期為準(zhǔn);郵寄送達的,以郵局郵戳注明的收件日期為準(zhǔn),沒有收件日期的以郵件寄出后第3個工作日為準(zhǔn);電傳或者傳真送達的以回執(zhí)確定的送達日期為準(zhǔn)。
14.3本合同通知及送達的詳細信息如下:
定作人(甲方):______________
通訊地址:____________________
聯(lián)系人:______________________
聯(lián)系電話/傳真:_______________
承攬人(乙方):______________
通訊地址:____________________
聯(lián)系人:______________________
聯(lián)系電話/傳真:_______________
第十五條其他約定
15.1定作人未向承攬人支付價金的,承攬人可以留置定作物。
15.2本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。
15.3本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)簽約人簽字并蓋章后生效。
15.4如雙方預(yù)料到本合同履行過程中,可能存在健康、安全、環(huán)保方面的隱患,雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應(yīng)與本合同同時簽訂,同時生效。
15.5本合同一式____份,定作人執(zhí)______份,承攬人執(zhí)______份,每份具有同等法律效力。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方:_________________________乙方:_____________________
法定地址:_____________________法定地址:_________________
法定代表人:___________________法定代表人:_______________
(或授權(quán)簽約人):_____________(或授權(quán)簽約人):_________
聯(lián)系電話:_____________________聯(lián)系電話:_________________
銀行賬號:_____________________銀行賬號:_________________
定作合同 篇2
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條
第二條 加工成品質(zhì)量要求:。
。庸ざㄗ魑锲,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:
。1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:
。▋r款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
。1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:
。1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔(dān):
第九條 運輸辦法及費用負擔(dān):
第十條 結(jié)算方式及期限:
第十一條 其他:
。ㄈ纾1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任:
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的',有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的%或酬金總額的%違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的%違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行同期貸款利率的3倍向承攬方支付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸費用。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何可以直接向(定作方/承攬方)所在地人民法院起訴。
本合同自雙方簽字或蓋章后生效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。
定作方:(蓋章)
代表人:(蓋章)
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
定作合同 篇3
合同編號:____________
定作人:________________________
簽訂地點:______________________
承攬人:________________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條 定作物、數(shù)量、報酬、交貨期限
定作物名稱
規(guī)格型號計量單位數(shù)量報酬交貨期限及數(shù)量單價金額合計合計人民幣金額(大寫): (注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 承攬人提供的材料
序號
材料名稱牌號商標(biāo)規(guī)格型號生產(chǎn)廠家計量單位用料數(shù)量質(zhì)量單價金額 (注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議的期限
__________________________________________
第四條 定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求
___________________________________________
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責(zé)的期限及條件
__________________________________________
第六條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求
__________________________________________
第七條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的________日內(nèi)答復(fù)。
第八條 定作物的包裝要求及費用負擔(dān)
___________________________________________
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條 定作物交付的方式及地點
___________________________________________
第十一條 定作物檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限
___________________________________________
第十二條 定作人在________年________月________日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元。
第十三條 報酬及材料費的結(jié)算方式及期限
____________________________________________
第十四條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________________元。
第十五條 本合同解除的條件
____________________________________________
第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的.,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十七條 違約責(zé)任:__________________________
第十八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
。ㄒ唬┨峤 ________________仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十九條 其他約定事項:_________________________
定作人
定作人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
承攬人承攬人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
鑒(公)證意見:
鑒(公)證機關(guān)(章)
經(jīng)辦人:
年 月 日
監(jiān)制部門:_____________________
印制單位:_____________________
定作合同 篇4
定作人(買方): (甲方)
承攬人(賣方): (乙方)
簽訂時間:
簽訂地點:
雙方根據(jù)《合同法》、《消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī),經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝:
第二條質(zhì)量要求:甲方制作或出售的商品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
第三條驗收方法:乙方足額付給甲方貨款,甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條違約責(zé)任:甲方不能按期交貨,每逾期一天,按總貨值的' %償付乙方違約金。收付定金的,若甲方無法履行合同,則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同,無權(quán)要求返還定金。
第五條爭議解決:本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決,解決不成時,按以下第( )項處理。
(1)申請 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第六條其它約定事項:
第七條本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(簽名):
經(jīng)辦人: 身份證:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
年 月 日
定作合同 篇5
承攬方(全稱): _______
定作方(全稱):______
合同編號: _____
簽訂地點: _____
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期: 品_ 名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額 分期交(收)貨數(shù)量 備注____月____月____月____月____月 總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分_______ 定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符.
2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法: 定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認(rèn)驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。
四、包裝要求及費用負擔(dān):定作物由承攬方負責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn),具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔(dān)。 承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風(fēng)險由定作方承擔(dān)。
2、時間要求:交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢,并且取得對方同意?委托承運人運輸?shù),以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn)。
六、預(yù)付款要求:定作方應(yīng)于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預(yù)付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限:
1、 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、違約責(zé)任:
第一點:定作方的違約責(zé)任(1)中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,應(yīng)償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。(2)中途解除合同的,定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
。3) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
。4)無故拒絕接收定作物的,應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失,
。5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應(yīng)該 承擔(dān)因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的'違約責(zé)任
。1)違反本合同
第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應(yīng)照數(shù)補交,否則應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,應(yīng)重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用 ;
。3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權(quán)拒收。
。4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
九、爭議解決方式 本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向____市人民法院起訴。
十、如需提供擔(dān)保,雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書,作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性,定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有177;10%的浮動,在交付時間上有177;__天的浮動。
十二、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。 183;服裝加工合同 183;鋼筋加工合同 183;加工貿(mào)易合同 183;進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項: ________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章): __________定作方 (蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話:________ 電話:_______
地址:________ 地址:_______
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:________ 帳號:_______
日期:________年____月____日
【定作合同】相關(guān)文章:
加工定作合同03-25
定作加工合同11-29
定作合同4篇04-26
定作合同范本12-01
【優(yōu)秀】定作加工合同09-03
定作合同(示范文本)02-21
定作合同合集六篇05-07
定作合同集錦5篇05-02
定作合同集合10篇05-05