【必備】裝飾合同4篇

　　在當(dāng)今社會，人們對合同愈發(fā)重視，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編為大家收集的裝飾合同4篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

裝飾合同 篇1

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，就乙方承包甲方的技工學(xué)校實習(xí)車間鋁合金窗制作安裝(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點： 聊城市高級技工學(xué)校院內(nèi)

　　1.2 工程承包方式，雙方商定采取乙方包工、包全部材料的承包方式

　　1.3 工程期限 14天開工日期 20xx 年 8 月 6 日 竣工日期 20xx 年 8 月 20 日

　　1.4 合同價款、單價：

　　鋁合金窗每平方單價為140.00元，總面積約為560平方。本合同工程造價約為(人民幣) 78400.00元金額大寫： 柒萬捌仟肆佰元 。

　　第二條 甲方工作

　　向乙方提供施工圖紙，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底，為乙方入場施工創(chuàng)造條件負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方使用

　　第三條 乙方工作

　　委派 為工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量的按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程，安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。做好施工現(xiàn)場管理。保護(hù)好墻面板及窗口包邊，防止破壞。保證施工現(xiàn)場的清潔，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。

　　4.2 工程竣工未移交甲方之前負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　第四條 工程變更

　　工程項目及做法如需變動，雙方應(yīng)協(xié)商一致，由甲方代表與乙方簽定書面變更單，同時調(diào)整相關(guān)費用。

　　第五條 材料供應(yīng)

　　按合同約定乙方提供的材料、設(shè)備，由監(jiān)理、建設(shè)單位代表、甲方共同驗收;如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，若已使用，由乙方負(fù)責(zé)重新更換。

　　第六條 工期

　　施工工期為8月20日完工，因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第七條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　本工程施工質(zhì)量為 合格 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;并以施工圖紙尺寸和鋁合金窗制作標(biāo)準(zhǔn)圖集制作。

　　施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，應(yīng)經(jīng)工程質(zhì)量監(jiān)督站檢驗，需費用由乙方承擔(dān)。

　　第八條 工程驗收、工程價款結(jié)算及保修

　　工程竣工后，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理、施工方、乙方共同組織驗收。乙方負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料給甲方，甲方。驗收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工。

　　本工程自驗收合格之日起保修期為壹年。驗收合格后雙方進(jìn)行實際測量乙方施工的鋁合金窗，并按實際面積為乙方結(jié)算。

　　第九條施工安全生產(chǎn)

　　1、乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵受《建筑安裝工人安全技術(shù)規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》，注意施工安全。

　　2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)有關(guān)安全操作規(guī)程，導(dǎo)致發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　第十條工程價款支付方式

　　合同生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　第十一條 違約責(zé)任

　　1、合同雙方當(dāng)事人中的.任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)，受到罰款或給對方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任。

　　2、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)及時通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　3、本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程價款10%的違約金，并承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟損失。

　　乙方責(zé)任:

　　1、應(yīng)妥善保護(hù)甲方施工的墻面板及彩板包邊，如有損壞，應(yīng)照價賠償。 未經(jīng)甲方同意，乙方擅自改造圖集制作尺寸參數(shù)，由此發(fā)生的損失由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

　　2、由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)返工，工期不得順延。

　　3、 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向甲方支付違約金 500.0元/每日 。

　　第十二條 爭議解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，向 當(dāng)?shù)?裁委員會申請仲裁解決：

　　第十三條 幾項具體規(guī)定

　　注：邊框與下滑之間應(yīng)加橡膠墊。

　　第十五條 附則

　　15.1本合同經(jīng)甲、乙雙方代表簽字蓋章后生效。

　　15.2本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　15.3甲、乙雙方直接簽定合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

裝飾合同 篇2

　　答辯人：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　被答辯人：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛一案，具體答辯如下：

　　一、被告黃余明應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

　　《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活，被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對于被答辯人在從事雇傭活動中遭受的人身損害，被告黃余明作為雇主，存在選任不當(dāng)、疏于監(jiān)督管理的過錯，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　二、被答辯人自身存在一定過錯

　　作為雇員的被答辯人，在從事雇傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過錯，應(yīng)減輕被告黃余明的賠償責(zé)任。

　　三、答辯人不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定：承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔(dān)賠償責(zé)任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　被告黃余明以包干價的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后，被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進(jìn)行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系，被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系，答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。

　　被告黃余明雖然沒有在勞動部門申請從業(yè)資質(zhì)，沒有提供相應(yīng)的資質(zhì)證書，但被告黃余明已經(jīng)從事室內(nèi)裝修的承包事務(wù)多年，亦曾承包過類似工程而具備相當(dāng)施工經(jīng)驗，因此，答辯人有理由認(rèn)為被告黃余明是具有從事室內(nèi)裝修資質(zhì)的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的.注意義務(wù)。

　　根據(jù)上述法律規(guī)定，答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的定作人，而且盡到選任的注意義務(wù)，不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失，也只是應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，而不應(yīng)與被告黃余明共同承擔(dān)連帶責(zé)任

　　1、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產(chǎn)事故遭受人身損害的，發(fā)包人、分包人知道或者應(yīng)當(dāng)知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任�！钡�是答辯人將房屋裝修的勞務(wù)部分承包給被告黃余明，兩者之間應(yīng)定性為承攬合同關(guān)系，而非建設(shè)工程合同關(guān)系，我國法律目前沒有明確的規(guī)定把一般的家庭裝修納入建設(shè)工程合同的調(diào)整對象，因此本案不適用該條法規(guī)的連帶責(zé)任。

　　2、雖然在《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè)，必須經(jīng)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，取得相應(yīng)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程”的規(guī)定，但該《辦法》是20xx年5月1日實施的，在20xx年11月1日國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項目的決定》（國發(fā)[20xx]24號）第三十三項、第五十六項的規(guī)定，已經(jīng)分別取消了對建筑裝飾資質(zhì)及室內(nèi)裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。

　　3、現(xiàn)今并沒有相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì)，也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規(guī)模較小且投資費用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質(zhì)。

　　4、本案中，法院應(yīng)當(dāng)充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失，即便過失成立，法院也應(yīng)當(dāng)按照選任過失的大小，將應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償責(zé)任按比例從被答辯人應(yīng)獲得的賠償中劃分出來，而不能籠統(tǒng)的與被告黃余明一起承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　此致

　　深圳市龍崗區(qū)人民法院

　　答辯人：

　　20xx年11月18日

裝飾合同 篇3

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概況：建筑面積12272、00平方米。

　　二、工程裝修內(nèi)容

　　綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

　　三、工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù)；

　　工程造價為：￥ 元。（以甲方認(rèn)定的單價為準(zhǔn)，工程量竣工后以審計為準(zhǔn)）

　　四、工程期限

　　工程開工日期： 年 月 日

　　工程竣工日期： 年 月 日

　　五、質(zhì)量要求

　　按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)，工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題（竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外），屬于乙方責(zé)任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

　　六、付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　2、工程進(jìn)展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。

　　七、雙方責(zé)任

　　1、甲方：負(fù)責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求；提供現(xiàn)場使用的水、電位置，提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙。對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明；施工場地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜

　　經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延。如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。

　　2、本工程報價外的`工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認(rèn)定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)，并列入竣工決算追加當(dāng)中。（ 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認(rèn)可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。）

　　3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準(zhǔn)。

　　4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。

　　5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱： 乙方單位名稱

　　（蓋公章） （蓋公章）

　　法人代表： 法人代表：

裝飾合同 篇4

　　發(fā)包人(甲方)： 電話：

　　身份證號：

　　承包人(乙方)： 電話

　　身份證號：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議： 第一部分 工程概況

　　第1條、工程地點：長沙市井灣子金領(lǐng)家族二期2棟二單元1137房

　　第2條、工程內(nèi)容及做法(1)櫥衛(wèi)吊頂制作;(2)客廳電視背景、過道吊頂制作;(3)鞋柜、主臥衣柜、書房書柜(4)套內(nèi)所有窗套、門套的制作;(5)衛(wèi)生間、廚房、南北陽臺瓷磚的沾帖;(6)室內(nèi)門、門鎖等的安裝;

　　(7)室內(nèi)水、電、燈等強弱電的布控、安裝;(8)室內(nèi)榻榻米、地板的鋪設(shè)與安裝;(9)室內(nèi)墻面、家具、窗門套涂料、油漆粉刷(含墻面底漆);(10)其他相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：(1)承包人包工、大部分包料(瓷磚、板材、電線、水管、扣板等主料;水泥、木料黃沙等部分輔料)，發(fā)包人提供部分材料(家電、潔具等);(2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應(yīng)在+ -5%以內(nèi)。因超出此誤差范圍而導(dǎo)致發(fā)包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質(zhì)量等責(zé)任由承包人承擔(dān)相關(guān)費用。(3)由承包人提供的材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題，由承包人承擔(dān)責(zé)任，且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。

　　第4條、工程期限 天;開工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_____日。

　　第5條、合同價款：本合同工程總費為(大寫)：_____________元(詳見附件1：家庭居室裝修工程報價單)。 第三部分 施工圖紙

　　第7條、發(fā)包人不委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙由甲方自行提供，一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。 第四部分 發(fā)包人義務(wù)

　　第9條、提供施工期間的水源、電源;

　　第10條、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的'審批手續(xù); 第五部分 承包人義務(wù)。

　　第11條、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;

　　第12條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定;

　　第13條、保護(hù)好發(fā)包人提供的材料、家電的安全，并保證原居室室內(nèi)上、下水管道的暢通;

　　第14條、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)暢?

　　第六部分 工程變更。

　　第16條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(費用不再另行增加)。

　　第七部分 材料的提供。

　　第17條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　第18條、由承包人提供的材料、設(shè)備(承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。

　　第八部分 工期延誤。

　　第19條、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：(1)工程量變化和設(shè)計變更;(2)不可抗力;(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

　　第20條、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　第21條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔(dān)，工期不順延。

　　第九部分 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　第22條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由發(fā)包人指定、擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān).

　　第十部分 工程驗收和保修

　　第23條、在正常使用條件下，本工程保修期為24個月，保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為60個月。

　　第24條、在正常使用條件下，工程應(yīng)在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴(yán)重質(zhì)量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失，并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償，金額為發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的工程的造價150%。嚴(yán)重工程質(zhì)量問題是指在正常使用調(diào)試下： a 防水工程出現(xiàn)2處以上滲漏;b 煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外); c墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)10cm2以上的涂料表層脫落; d吊頂、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問題除外); e 墻磚超過2處(塊)以上松動、脫落; f 地磚、地板工程出現(xiàn)2處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落(材料質(zhì)量問題除外); g 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質(zhì)量問題除外)。

　　第十一部分 工程款支付方式

　　第25條、雙方約定按以下方式支付工程款：合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：支付次數(shù) 工程進(jìn)度 支付金額 備 注;第一次 工人進(jìn)場后第1周內(nèi)預(yù)付 元材料費，第二次 工程竣工交付使用當(dāng)日付 元;第三次 交付正常使用后10天內(nèi)付 元;條件：無質(zhì)量問題工程進(jìn)度定義：1 基礎(chǔ)工程基本完成，木、泥工基本到位，并正常開展工作; 2水電鋪設(shè)完備、吊頂基本完成、門套、櫥柜基本過半; 3工程全部完工，并交付。

　　第26條、工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后10日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。

　　第十二部分 違約責(zé)任

　　第條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　第27條、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，終止方應(yīng)提前5天通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　第28條、由于承包人原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。

　　第29條、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向發(fā)包人支付違約金200元或工程價款的1%(兩數(shù)取高)。 第十三部分 合同爭議的解決方式

　　第30條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四部分 幾項具體規(guī)定。

　　第31條、施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙_______把，交給承包人保管。

　　第32條、施工期間，承包人應(yīng)嚴(yán)格管理施工現(xiàn)場，妥善保護(hù)原有的住宅結(jié)構(gòu)與設(shè)備。未經(jīng)施工文件和本合同確認(rèn)，不得對原有的建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備進(jìn)行拆除、改動，由此造成的一切后果，由承包人負(fù)責(zé)，并不受工程保修期的限制。

　　第33條、施工期間，承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規(guī)操作而造成的一切后果，由承包人負(fù)責(zé)。

　　第十五部分 其他約定事項：

　　第34條 承包人不從發(fā)包人利益出發(fā)，惡意浪費、偷竊、偷換發(fā)包人提供的相關(guān)材料等行為發(fā)生時，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，發(fā)包人有權(quán)要求承包人按照實際損失量的300%給予賠償。結(jié)算工程量即實際耗材數(shù)量應(yīng)該在長沙市規(guī)定的定額數(shù)的正負(fù)5%以內(nèi)，超出部分同樣適用本條款。

　　第十六部分 附則

　　第35條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，以最后一位簽字為準(zhǔn)，合同履行完畢后終止。

　　第36條、本合同一式2份，雙方各執(zhí)1份。

　　第37條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力

　　甲方(簽字) 乙方：(簽字)

　　年 月 日

【裝飾合同】相關(guān)文章：

裝飾工程合同03-16

裝飾裝修合同03-28

建筑的裝飾合同03-29

裝飾施工合同02-18

建筑裝飾合同04-06

裝飾設(shè)計合同03-05

【推薦】裝飾設(shè)計合同04-14

【薦】裝飾設(shè)計合同04-14

【熱門】裝飾設(shè)計合同04-16

裝飾設(shè)計合同【熱門】04-14