- 機械加工簡單版合同 推薦度:
- 機械外協(xié)加工的簡單合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
機械加工合同(精選15篇)
在人們越來越相信法律的社會中,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?下面是小編精心整理的機械加工合同,希望對大家有所幫助。
機械加工合同1
買方(甲方):______________
賣方(乙方):______________
為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù),確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎(chǔ)上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設(shè)備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額。
二.技術(shù)標準及售后服務(wù):(乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負責的條件和期限)
1.甲乙雙方確認之技術(shù)圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)。
2.乙方按雙方確認的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配,不得更換配置。
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調(diào)試。
4.安裝調(diào)試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓(xùn)。
5.設(shè)備的質(zhì)量保證期為一年,在質(zhì)量保證期內(nèi),設(shè)備出現(xiàn)問題乙方技術(shù)人員保證在48小時內(nèi)到達設(shè)備現(xiàn)場,及時排除故障迅速恢復(fù)生產(chǎn),在質(zhì)量保證期內(nèi)零配件出現(xiàn)問題乙方免費第一時間維修更換,乙方技術(shù)人員將不定期到設(shè)備現(xiàn)場了解設(shè)備使用情況及介紹正確的`使用和保養(yǎng)方法。
6.乙方對設(shè)備終生跟蹤服務(wù),在質(zhì)量保證期以后維護及更換零配件將收取相關(guān)費用。
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后_______天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用。
四.驗收:
安裝調(diào)試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報價單履行驗收手續(xù)。
五.設(shè)備交付及運輸方式:
1、交貨地點:_______。
2、運輸方式:汽車公路運輸。
3、運輸費用:由乙方承擔。
4、貨物風險:自貨物運至甲方工廠安裝現(xiàn)場后轉(zhuǎn)移至甲方,在此之前之一切風險由乙方承擔。
六.設(shè)備付款方式:
1.支付方式:銀行轉(zhuǎn)帳支付。
2.支付時間:1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金。
3.乙方貨物到達甲方廠內(nèi)安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進度款.
4.余款雙方驗收完成后,一個月內(nèi)付清。
5.開票時間:驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票。
七.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預(yù)見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男械睦碛?在取得有關(guān)主管機關(guān)證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任。
八.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價等。
九.解決合同糾紛方式:
1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應(yīng)經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應(yīng)由責任方承擔造成的損失。
2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴。
3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十.其它
1.本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效。
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:_____________________乙方:____________________________
代表:_____________________代表:____________________________
聯(lián)系人:__________________聯(lián)系人:_____________________
電話/傳真:________________電話/傳真:____________________________
_______年_______月_______日______年_______月_______日
機械加工合同2
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的.,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照 有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____
機械加工合同3
合 同 書
買方(甲方):有限公司 合同編號:
賣方(乙方):有限公司 簽訂合同時間: 年 月 日
為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù),確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎(chǔ)上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設(shè)備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額
二.技術(shù)標準及售后服務(wù):(乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負責的條件和期限)
1.甲乙雙方確認之技術(shù)圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)
2.乙方按雙方確認的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、圖紙和報價單中標示的`配置制作加工裝配 不得更換配置
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調(diào)試
4.安裝調(diào)試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓(xùn)
5.設(shè)備的質(zhì)量保證期為一年,在質(zhì)量保證期內(nèi),設(shè)備出現(xiàn)問題乙方技術(shù)人員保證在48小時內(nèi)到達設(shè)備現(xiàn)場,及時排除故障迅速恢復(fù)生產(chǎn),在質(zhì)量保證期內(nèi)零配件出現(xiàn)問題乙方免費第一時間維修更換,乙方技術(shù)人員將不定期到設(shè)備現(xiàn)場了解設(shè)備使用情況及介紹正確的使用和保養(yǎng)方法
6.乙方對設(shè)備終生跟蹤服務(wù),在質(zhì)量保證期以后維護及更換零配件將收取相關(guān)費用
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用
五.驗收:
安裝調(diào)試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報價單履行驗
收手續(xù)
六.設(shè)備交付及運輸方式:
1、交貨地點: 有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
4、貨物風險:自貨物運至甲方工廠安裝現(xiàn)場后轉(zhuǎn)移至甲方,在此之前之一切風險由乙
方承擔
七.設(shè)備付款方式:
1.支付方式:銀行轉(zhuǎn)帳支付
2.支付時間:1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
2.乙方貨物到達甲方廠內(nèi)安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進
度款;
3.余款雙方驗收完成后,一個月內(nèi)付清。
3.開票時間: 驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票
八.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預(yù)見及不可
抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男械睦碛?在取得有關(guān)主管機關(guān)證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價等
十.解決合同糾紛方式:
1. 本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應(yīng)經(jīng)雙方本著相
互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應(yīng)由責任方承擔造成的損失。
2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1. 本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲 方: 乙 方:
代 表: 代 表:
聯(lián)系人: 聯(lián)系人:
電話/傳真: 電話/傳真:
日 期: 年 月 日日 期:年月日
開 戶: 開 戶:中國農(nóng)行灌口分理處 開戶名稱: 開戶名稱:廈門豐力機械有限公司 帳 號 帳 號: 304001040007099
機械加工合同4
外協(xié)單位(以下簡稱甲方):
加工單位(以下簡稱乙方):
第一條:乙方加工事項,以甲方所交付的外協(xié)加工單為憑。
第二條:乙方須按照外協(xié)加工單(附圖)所列的.各項規(guī)定,如加工圖紙說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準時保質(zhì)交貨。
第三條:乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認為合格。
第四條:材料由甲方負責供應(yīng)時,廢料率為零,由于乙方原因造成工件不合格時,乙方應(yīng)賠付甲方材料費。
第五條:付款方式為每加工完一批工件,由甲方在工件交付時付乙方50%加工款,待甲方回款完成時交付乙方剩余50%(兩筆款項間隔不得超過6個月)。
第六條:驗收時由甲方派專職人員負責檢驗,產(chǎn)品檢驗不合格時由乙方負責重新加工(含材料)。
第七條:乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認為屬實者,則不在此限。
。ㄒ唬┻^期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,每日處5%違約金。
。ǘ├^續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以價款的一倍計算。
第八條:乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第九條:乙方每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查次數(shù)由甲方?jīng)Q定。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
代表人(簽字):
代表人(簽字):
_____年____月__日
_____年____月__日
機械加工合同5
加工方:____________
合同編號:____________
委托方:________________
簽訂地點:____________
簽定時間:________年________月________日
一、機加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、時間:
二、運輸方式及到達站(港)和費用負擔:由加工方提供原材料,加工后運至委托方施工現(xiàn)場,加工方承擔運輸費用。
三、損耗及計算方法:無。
四、包裝標準、包裝物的.供應(yīng)與回收:無。
五、驗收標準、方法及提出異議期限:按照鄭州市軌道交通2號線一期工程端墻盾構(gòu)預(yù)埋鋼環(huán)施工設(shè)計圖驗收。
六、隨機備件、配件工具數(shù)量及供應(yīng)辦法:無。
七、結(jié)算方式及期限:合同簽訂后支付50%,加工完驗收合格后支付50%。
八、違約責任:
委托方的責任:
1、委托方及時提供端墻盾構(gòu)預(yù)埋鋼環(huán)施工設(shè)計圖。
2、委托方按合同及時支付加工費。 加工方的責任:
1、加工方應(yīng)在委托方規(guī)定時間內(nèi)按照鄭州市軌道交通2號線一期工程端墻盾構(gòu)預(yù)埋鋼環(huán)施工設(shè)計圖加工完。
2、加工方在機加工期間發(fā)生的安全責任及一切費用由加工方承擔。
3、加工方提供正規(guī)稅務(wù)發(fā)票。
九、解決合同糾紛的方式: 雙方可通過友好協(xié)商方式解決,如協(xié)商無效,可向委托方機構(gòu)所在地邯鄲市復(fù)興區(qū)人民法院起訴提起仲裁或訴訟。
十、本合同一式叁份,委托方貳份,加工方壹份,經(jīng)雙方代表簽字后生效。
十一、其它約定事項: 在本合同未盡事宜,由雙方共同協(xié)商后另行簽署補充或修改合同,補充或修改合同與本合同具有同等效力。
甲方:____________
乙方:____________
日期:____________
機械加工合同6
甲:_______________
乙:_______________
第一條總則
一、雙方本著友好合作、平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本協(xié)議。
二、甲以本協(xié)議為基準,把協(xié)議規(guī)定的產(chǎn)品托給乙生產(chǎn),乙接受此托,并保證將合格產(chǎn)品提供給甲。
第二條本協(xié)議應(yīng)用范圍
一、本協(xié)議適用于根據(jù)此協(xié)議由雙方締結(jié)的、以書面形式確認的,所有具體的托加工訂貨單(見第三條)。
二、所有書面簽署的托加工訂單,如有不明確、不詳盡之處,將按此協(xié)議相關(guān)條款執(zhí)行。
三、對此協(xié)議的任何追加、修改都需經(jīng)雙方以書面形式確認后再列入此協(xié)議,與此協(xié)議具有同等約束力
第三條托加工訂單
一、在每次生產(chǎn)前,甲需開立具體的托加工訂單,其一般條款由本協(xié)議規(guī)定,補充條款在訂單中說明,經(jīng)雙方確認簽字蓋章后生效。
二、托加工訂單的主要內(nèi)容為加工的貨物名稱、數(shù)量、以及具體的特定要求等,其經(jīng)雙方確認簽字蓋章后,具有同本協(xié)議同等的法律效力。
三、托加工訂單附屬本協(xié)議,符合本協(xié)議中的一般規(guī)定,為本協(xié)議不可缺少的附件。
第四條項目約定
一、甲托乙加工生產(chǎn)之產(chǎn)品為出口液壓件等系列產(chǎn)品,乙保證按甲乙雙方確定的托加工訂單和甲提供的圖紙要求進行加工。
二、甲負責制定所生產(chǎn)產(chǎn)品的圖紙文件、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求等所需的一切資料,并對乙技術(shù)人員作必要的`技術(shù)支持。
三、甲托乙加工的產(chǎn)品最終以甲的量具和其它檢測設(shè)備經(jīng)甲技術(shù)人員檢測的數(shù)據(jù)為檢驗標準來確定乙所加工的產(chǎn)品是否合格。
四、乙保證不向任何第三方公開或透露甲產(chǎn)品與乙的關(guān)聯(lián),保護甲產(chǎn)品的立性,且不得將產(chǎn)品任何相關(guān)資料透露或轉(zhuǎn)予第三方,亦不可授權(quán)第三方代為加工。
五、乙所加工生產(chǎn)甲托之產(chǎn)品,其產(chǎn)品技術(shù)所有權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)信息、商業(yè)信息、財務(wù)信息等所有權(quán)均屬甲所有,乙有保密義務(wù),未經(jīng)甲書面同意,乙不得抄襲、修改或復(fù)制,不得留存技術(shù)資料、復(fù)制品,不得自行加工銷售予第三方,亦不得利用甲產(chǎn)品技術(shù)自行進行同類產(chǎn)品研發(fā)。
六、乙加工所需要的車床、量具、刀具、夾具、檢驗設(shè)備等其他設(shè)備均有乙自己購置,如需甲代制作、代購,乙需按照甲合理提出的價格等金額的支付。甲目前提供的車床從_________月_________日起終止。乙加工所需的原材料有甲提供,乙加工后的副產(chǎn)物(鐵屑、鋁屑等)由乙作為乙成本計入利潤進行核算。
七、因產(chǎn)品檢測程序復(fù)雜,若乙沒有條件提供檢測,可協(xié)商讓甲提供設(shè)備和場地。乙只安排員工到甲提供的場地進行檢測或進行培訓(xùn)、指導(dǎo)。
第五條產(chǎn)品質(zhì)量標準與責任
一、乙所交付的加工好的產(chǎn)品,按甲的品質(zhì)檢驗標準進行驗收,產(chǎn)品性能質(zhì)量應(yīng)與品質(zhì)檢驗標準相符(參見第四條之第三項)。凡不能達到檢驗標準的,甲有權(quán)要求乙返修,到符合甲驗收標準為止。
二、對于報廢的產(chǎn)品數(shù)量每批、每種不同規(guī)格按報廢率進行核算,超出的產(chǎn)品超出部分按甲規(guī)定的相應(yīng)單價照價進行賠償,未超出的無須賠償。每批、每種不同規(guī)格的產(chǎn)品,數(shù)量小于或等于_________件的,報廢率為_________%,數(shù)量于_________件的,報廢率為_________%其它特殊加工產(chǎn)品,報廢率由甲乙雙方另行協(xié)商,并由甲乙雙方以書面形式簽字確認。
三、若產(chǎn)品不良屬于甲提供的材料造成,或是由于甲設(shè)計原因,或提供資料有誤,則由甲支付返修費用,或由甲自行返修。來料不良以一對一兌換。
第六條訂貨與供貨
一、交貨期:
乙收到甲提供的技術(shù)資料及原材料后,乙應(yīng)及時安排生產(chǎn),確保按甲要求的交貨日期進行交貨。
二、甲、乙雙方的訂貨單一經(jīng)簽署即不可取消,如需變更,要雙方協(xié)商一致。乙必須按規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量要求向甲供貨。
三、乙對甲提供的原材料做外觀、變形的檢查,不作其它檢查,不符合要求的或數(shù)量不足的,應(yīng)立即通知甲,未提出異議即視為甲提供了符合要求的原材料。
四、乙應(yīng)妥善保管甲提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品,造成毀損、丟失的,應(yīng)當支付相應(yīng)損失。
第七條勞動報酬
一、甲、乙雙方的交易價格,按一下方式進行結(jié)算 :
其它特殊產(chǎn)品的價格,由甲乙雙方共同協(xié)商,并以書面形式簽字確認。
二、付款方式:每月_________號結(jié)算本月應(yīng)付金額。每月_________號發(fā)放前第_________個月工資。
若出現(xiàn)延誤,甲乙雙方共同協(xié)商。
第八條勞動保護
一、乙員工的各項事宜由乙安排。
二、乙在雇傭員工生產(chǎn)甲托加工的產(chǎn)品時,不論是何原因造成的工商事故或其它糾紛均由乙負責,甲不承擔任何責任。
第九條違約責任
一、以上條款甲、乙雙方必須遵守,凡違約者,按照本協(xié)議約定條款處罰,未盡之處,雙方另行協(xié)議處罰。
二、違約之處罰原則:違約者無條件賠償因違約給對方造成的直接及關(guān)聯(lián)損失。
第十條不可抗力因素之條款
一、因不可抗力因素:自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、國家政策,以及其他不可抗力因素而造成的違約,雙方均不予以追究,相應(yīng)損失各方自負。
第十一條仲裁原則
一、協(xié)議包括訂購單等有關(guān)附件在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方另行協(xié)商解決,協(xié)商未成,可由告訴方提請所在地仲裁員會仲裁解決。
二、仲裁原則以本協(xié)議及其附件為依據(jù),依約履行。
第十二條協(xié)議有效期
一、自雙方簽署之日起生效,本協(xié)議有效期為_________年,若期間任何一方經(jīng)判定有違約行為,另一方有權(quán)終止本合同,并保留法律追述權(quán)。
第十三條其他
一、本協(xié)議如有未盡事宜,雙方可另行協(xié)商,在意見達成一致的基礎(chǔ)上進行補充修改。
二、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):_______________
代表:_______________ 代表:_______________
日期:_______________ 日期:_______________
機械加工合同7
甲方:淮安華能電力工程有限公司(以下簡稱甲方) 乙方:楚州區(qū)寶龍電熱器廠(以下簡稱乙方)
一、 加工件名稱及數(shù)量
減速箱箱體,數(shù)量累計
二、 甲方職責
1、 甲方提供加工設(shè)備,包括立式車床c5116a、搖臂鉆床z3050、 5t電動葫蘆。
2、 甲方提供加工件所需工作場所、夾具。
3、 甲方負責對乙方人員管理及安全教育,以及工件出入廠門管 理。
4、 甲方因生產(chǎn)需要,可隨時使用所提供設(shè)備,并即時通知乙方。
三、 乙方職責
1、 乙方必須嚴格遵守甲方單位的'各項規(guī)章制度。
2、 乙方提供設(shè)備操作人員,必須持證上崗;以及提供加工所需 刀具、量具等。
3、 乙方對安全管理、工件質(zhì)量負全責,出現(xiàn)安全、質(zhì)量問題甲 方概不負責。
4、 乙方負責工作場所的文明生產(chǎn),每天必須保持工完料盡場地 清。
5、 乙方加工人員必須精心維護、保養(yǎng)設(shè)備,因加工原因引起設(shè) 備損壞或精度降低,由乙方負責修理;損壞嚴重的由乙方負責賠償。
6、 乙方如需加班加工工件,必須提前通知甲方,服從甲方安 排。四、 結(jié)算方式 1、
2、
3、 每月進行一次費用結(jié)算 加工費用以加工件單價進行結(jié)算 若加工件規(guī)格發(fā)生變化,其加工單價應(yīng)核實后重新定價
五、 違約責任
1、 甲、乙雙方協(xié)商解決。
2、 如協(xié)商不成提交淮安仲裁委仲裁。
3、 違約賠償:以違約造成的實際損失為賠償依據(jù)進行賠償。
六、 附則
1、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決
2、若協(xié)議有修訂,以最新協(xié)議為準
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效
4、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)正、副本各一份
甲 方 乙 方
開戶行: 開戶行:
帳 號: 帳 號:
甲方簽訂人: 乙方簽訂人:
簽訂時間: 年 月 日
機械加工合同8
甲方為乙方加工某種機械,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
品名
規(guī)格(cm)
單位
數(shù)量
備注
長
寬
高
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款xxx元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:________年____月____日至____月____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按________元計算,共計________元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按________元計算,共計________元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元(大寫元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值____%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的.損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:(蓋章)__
______________
代表人:________________
地址:________________
電話:________________
開戶銀行:________________
帳號:________________
乙方:________________
代表人:________________
地址:________________
電話:________________
開戶銀行:________________
帳號:________________
________年____月____
機械加工合同9
甲方: 合同編號:
乙方:簽訂日期: 經(jīng)過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議:
一、 產(chǎn)品名稱、商標、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量
二、質(zhì)量標準:按甲方提供圖紙及技術(shù)要求制作 。交貨時提供產(chǎn)品送貨單、檢驗單等資料。 三、交貨期:見備注。 四、交貨:
1、 交貨地點:
2、 運輸費由乙方承擔。
五、包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收、包裝費用:
包裝標準為紙箱、包裝物由乙方供應(yīng)不回收,包裝費用由乙方承擔。
六、驗收方式:貨到甲方廠內(nèi)后,甲方按照送貨單對產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收,
10個工作日內(nèi),完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,并將檢驗結(jié)果反饋給乙方。
七、提出異議期限:
甲方若對產(chǎn)品有異議應(yīng)在入場驗收后15日內(nèi)以書面形式向乙方提出,未按規(guī)定期限提出書面異議的,視為所交產(chǎn)品驗收合格;乙方在接到書面異議后應(yīng)在7日內(nèi)作出書面答復(fù)。
八、質(zhì)量責任:
乙方承諾提供給甲方的產(chǎn)品是合格的,符合甲方圖紙及技術(shù)要求的`。甲方將根據(jù)不合格情況扣除不合格產(chǎn)品全部或者部分款項。
九、結(jié)算方式:
1、合同簽字蓋章生效后十五日內(nèi),甲方支付合同總價20%預(yù)付款;甲方在收到乙方合同總金額17%增值稅專用發(fā)票10日內(nèi),支付合同總價70%結(jié)算款。剩余10%作為質(zhì)保金,合同執(zhí)行完六個月內(nèi)或后一筆合同執(zhí)行完后支付。 2、支付方式:轉(zhuǎn)賬支票。
十、解決合同糾紛的方法:雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成,交給定作方所在地仲裁機構(gòu)仲裁。
十一、生效:本合同一式貳份,共兩頁,雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具
同等法律效力。
機械加工合同10
____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守,機械外加工合同協(xié)議書。
第一條 加工成品編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸辦法及費用負擔第十條 結(jié)算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,合同范本《機械外加工合同協(xié)議書》。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的.數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
機械加工合同11
承攬人:(甲方)
法定代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
定作方:(乙方)
法定代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
甲方為乙方加工某種機械,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
品名、規(guī)格(長,寬,高cm)、單位、數(shù)量、備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
風險提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
1、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負損害賠償責任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風險意識。
第三條 原材料由甲方提供。
風險提示:
定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。
第四條 圖紙由乙方于_____年____月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價款:按核定價格單計算款_______元。
第六條 驗收標準和方法:
本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知_______天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點:
風險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的`區(qū)別。為此,雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。
______年_____月_____日至_____月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費用負擔:
由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按______元計算,共計_______元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:
風險提示:
運輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應(yīng)由哪一方承擔賠償責任。
此外,運輸費用的負擔,應(yīng)結(jié)合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
由甲方負責運輸,每件運輸費用均按_______元計算,共計_________元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款__________元(大寫__________元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條 結(jié)算方式及期限:
乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后________天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值______%的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條 乙方的違約責任
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值________%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于__________年______月______日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式__________份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:
代表人:
________年_____月_____日
乙方:
代表人:
_________年_____月_____日
機械加工合同12
甲方(委托方):____________
乙方(制作方):____________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,現(xiàn)就甲方委托乙方加工制作、裝配架空乘人裝置及相關(guān)設(shè)備,達成如下協(xié)議:
一、委托方式和范圍:
甲方提供架空乘人裝置及相關(guān)設(shè)備產(chǎn)品零部件圖紙、裝配工藝等技術(shù)資料,乙方按照甲方技術(shù)資料進行產(chǎn)品零部件的加工、裝配,甲方委派專職技術(shù)、質(zhì)檢、倉管、物流、采購等相關(guān)人員進駐乙方現(xiàn)場,按照技術(shù)文件進行檢驗、驗收。
乙方自行安排加工、裝配場地,承擔零部件加工費用,并免費提供辦公室,作為甲方的現(xiàn)場生產(chǎn)協(xié)調(diào)、質(zhì)檢及發(fā)貨人員的辦公場所。
二、實施細則:
1、甲方自行采購的原材料、外購件及配套件,需按乙方的車間人員的要求集中堆放,其質(zhì)量問題由甲方負責,如影響乙方裝配,則應(yīng)補償有關(guān)人工費用。
2、乙方免費提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。
3、委托加工期間,乙方作為定點加工單位,需嚴格按照甲方所提出的技術(shù)要求及工藝流程,保質(zhì)保量的完成甲方所委托的各項產(chǎn)品的加工制作,F(xiàn)場的所有物料(含原材料、外購件及生產(chǎn)工具等)均由甲方采購,但乙方需根據(jù)甲方所提供的《生產(chǎn)計劃表》提供相應(yīng)的《材料需求計劃》,以供甲方提前進行生產(chǎn)所需物資的準備工作。
4、甲方所委派的質(zhì)檢人員,作為甲方的授權(quán)代表,對乙方所加工制作的所有產(chǎn)品擁有否決權(quán),不達標及不合格產(chǎn)品均不得驗收入庫。
5、甲方委托加工的.所有產(chǎn)品的單項價格另行以雙方互簽的《委托加工件價格明細表》為準。
6、結(jié)算:《委托加工件價格明細表》內(nèi)所定的產(chǎn)品單價為含稅價,結(jié)算時乙方需向甲方開具17%的增值稅發(fā)票,付款方式采用滾動付款,雙方協(xié)商付款進度。
7、違約責任:按《合同法》規(guī)定。
三、附則:
1、本委托加工協(xié)議,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份。
2、未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
3、本協(xié)議生效后,雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同,中止執(zhí)行。
甲方(蓋章):____________ 乙方(蓋章):____________
代表(簽字):____________ 代表(簽字):____________
日 期:_____年_____月_____日日 期:_____年_____月_____日
機械加工合同13
定作方(乙方):_____________________
承攬方(甲方):_____________________
一、委托加工項目
1、委托加工產(chǎn)品:_____________________
2、數(shù)量:(以乙方下單為準)
_________款號,______件,單價________
_________款號,______件,單價:_______________
3、交貨期限:按甲方接單日起_____天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1、乙方提供材料,輔料,樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準
甲方嚴格按照乙方提出的質(zhì)量要求進行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經(jīng)乙方確認后封樣,該樣品由______保存。
四、甲方對質(zhì)量負責的范圍及期限
1、材料、輔料質(zhì)量的確認;
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3、乙方允許甲方制作誤差率為_____%
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、乙方提供機械款式、標志圖案等圖樣的`技術(shù)資料;
2、甲方必須對乙方提供的機械款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售;
3、未經(jīng)乙方許可,甲方不得留存機械樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標準、方法和期限
乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質(zhì)量標準),并派技術(shù)員跟單(檢查質(zhì)量),其食宿由甲方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于乙方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1、經(jīng)跟單員驗收確認后,當天交付貨款
九、結(jié)算方式:
1、在甲方交貨后,由甲方開具增值稅專用發(fā)票交給乙方。
2、乙方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與甲方結(jié)算。甲方銀行帳戶為:
十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
授權(quán)代表(簽字):___ 授權(quán)代表(簽字):______
________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_____________
機械加工合同14
買方(甲方):
賣方(乙方):
為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù),確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎(chǔ)上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設(shè)備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額
二.技術(shù)標準及售后服務(wù):(乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負責的條件和期限)
1.甲乙雙方確認之技術(shù)圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)
2.乙方按雙方確認的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配不得更換配置
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調(diào)試
4.安裝調(diào)試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓(xùn)
5.設(shè)備的質(zhì)量保證期為一年,在質(zhì)量保證期內(nèi),設(shè)備出現(xiàn)問題乙方技術(shù)人員保證在48小時內(nèi)到達設(shè)備現(xiàn)場,及時排除故障迅速恢復(fù)生產(chǎn),在質(zhì)量保證期內(nèi)零配件出現(xiàn)問題乙方免費第一時間維修更換,乙方技術(shù)人員將不定期到設(shè)備現(xiàn)場了解設(shè)備使用情況及介紹正確的使用和保養(yǎng)方法
6.乙方對設(shè)備終生跟蹤服務(wù),在質(zhì)量保證期以后維護及更換零配件將收取相關(guān)費用
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用
四.驗收:
安裝調(diào)試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認的`技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報價單履行驗收手續(xù)
五.設(shè)備交付及運輸方式:
1、交貨地點:有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
4、貨物風險:自貨物運至甲方工廠安裝現(xiàn)場后轉(zhuǎn)移至甲方,在此之前之一切風險由乙方承擔
六.設(shè)備付款方式:
1.支付方式:銀行轉(zhuǎn)帳支付
2.支付時間:
(1)合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
(2)乙方貨物到達甲方廠內(nèi)安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進度款;
(3)余款雙方驗收完成后,一個月內(nèi)付清。
3.開票時間:驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票
七.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預(yù)見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男械睦碛?在取得有關(guān)主管機關(guān)證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任
八.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價等
九.解決合同糾紛方式:
1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應(yīng)經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應(yīng)由責任方承擔造成的損失。
2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十.其它
1.本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方:
乙方:
日期:
機械加工合同15
承攬方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話:____________
代表人:____________
職務(wù):____________
定作方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
二、加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
四、價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
五、驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
七、包裝要求及費用
負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任____。
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
八、定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的.幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
九、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
十、糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(_____)項處理:
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________代表人:________
____年____月____日
【機械加工合同】相關(guān)文章:
機械加工合同06-29
關(guān)于機械加工合同03-19
機械代加工合同03-28
機械加工合同范本03-27
機械加工合同(15篇)06-29
機械加工合同15篇06-29
機械產(chǎn)品加工合同范本11-05
關(guān)于機械加工合同11篇06-29
機械加工合同通用15篇06-29