- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同[熱門]
隨著人們法律意識的建立，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編收集整理的承攬加工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
![承攬加工合同[熱門]](https://p.9136.com/00/l/bacfcdac03.jpg)
承攬加工合同1
定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱甲方）
承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
定做產(chǎn)品：
品名___________
規(guī)格型號___________
單位___________
數(shù)量___________
單價___________
價款或酬金___________
１．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
�。玻牧系奶峁┮约耙�(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
３．履行的期限、地點和方式：
�。矗炇諛�(biāo)準(zhǔn)和方法：
５．結(jié)算方式：
�。叮`約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
�。ǎ保┏袛埛降�.違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____％或酬金總額____的違約金。
（２）定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部
分酬金____％的違約金。
�。罚p方約定的其它條款：
�。福陨蠗l款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
�。梗竞贤瑘�(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都 可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
１０．本合同一式____份，正本雙方各執(zhí)____份。
�。保保竞贤行谙蓿簭碾p方簽署之日起到____年____月____日止。
�。保玻竞贤炗喨掌冢篲___年____月____日
定作方：____ 承攬方：____
法定代表人：____ 法定代表人：____
____年____月____日
承攬加工合同2
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求：
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其它
�。ㄈ纾焊鶕�(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的'期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
8、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
9、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
4、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__份，交__（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
____年___月___日訂
承攬加工合同3
定作方：______（簡稱甲方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：______x
承攬方：______（簡稱乙方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：______x
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：_______
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：_______仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______x
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：______x
三、履行的期限、地點和方式：______x
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：______x
五、結(jié)算方式：______x
六、違約責(zé)任：_______除不可抗力的'原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1．承攬方的違約責(zé)任：_______不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx％或酬金總額xx％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2．定作方的違約責(zé)任：_______中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值xx％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金xx％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：______x
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份，正本雙方各執(zhí)xx份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：_______從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同簽訂日期：______年xx月xx日
定作方：______x
代表：______
開戶銀行：______
帳號：______
承攬方：______x
代表：______
開戶銀行：______
帳號：______
xx年xx月xx日
承攬加工合同4
購貨單位（甲方）：
供貨單位（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，特訂立此合同，以便雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱及價格
產(chǎn)品名稱
規(guī)格
數(shù)量（約）
M2
單價
（元）
合計
�。ㄔ�
備注
60單面鋁塑窗
約
4000
300.00
1，200,000.00
中空白色玻璃，鋁隔條。
合計
1，200,000.00
人民幣（大寫）：壹佰貳拾萬元整
備注：1、采用海螺牌單面鋁塑復(fù)合型材；
2、顏色：外層鋁材為咖啡色（靜電噴涂），內(nèi)白色（塑鋼）
3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm)，衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。
4、以上價款包括：窗型設(shè)計、制作，運輸，安裝費用。
5、乙方根據(jù)實際情況對窗型進行合理的二次設(shè)計，最后按甲方確認(rèn)后的`圖紙進行加工。
二、產(chǎn)品要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、產(chǎn)品符合《單面復(fù)合鋁塑窗》（Q/TSJ05-20xx）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、按《鋁塑門窗安裝及驗收規(guī)程》（JGJ/103-96）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、供貨時間及安裝日期
根據(jù)甲方需要時間開始供貨安裝，但甲方必須提前30日通知乙方。
四、施工方法
濕法或干法安裝由雙方根據(jù)實際情況商定。
1、干法施工：膨脹螺栓固定，發(fā)泡膠保溫，打密封膠。
2、濕法施工：連接片用射釘槍固定，發(fā)泡膠真充，工地抹灰，打密封膠。
五、產(chǎn)品保護
門窗進入現(xiàn)場后由甲方提供存放場地，安裝上墻，由施工負(fù)責(zé)產(chǎn)品保護（外包裝由乙方負(fù)責(zé)）。甲方提供必備的安裝條件，提供電源線位，垂直運輸由甲方幫助協(xié)調(diào)，保證乙方順利安裝。
六、結(jié)算付款方式
1、按甲方提供尺寸結(jié)算面積。
2、
七、驗收
以玻璃全部安裝完為最后工序，視為工程結(jié)束。7日內(nèi)甲方須組織人員驗收，如不驗收視為合格。
八、售后服務(wù)
1、本公司生產(chǎn)安裝的門窗保修期為一年，從工程驗收竣工報告后生效之日起，一年內(nèi)設(shè)專人跟蹤服務(wù)，隨叫隨到。
2、保修期外，仍然堅持門窗本身質(zhì)量問題免費維修，人為造成的質(zhì)量問題給予維修，需收取工本費。
九、其它事項
1、雙方在合作過程中，如果出現(xiàn)違反約定的事情時，雙方盡量通過友好的方式進行協(xié)商解決。
2、在本合同中如果出現(xiàn)補充協(xié)議，雙方均應(yīng)以書面形式確認(rèn)，否則視為無效。
以上條款望雙方共同信守，未盡事宜共同協(xié)商解決。
本協(xié)議經(jīng)雙方法人或法人授權(quán)代表人簽字蓋章生效。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年月日
承攬加工合同5
委托方：_______紡織器材廠（甲方）
承攬方：_______電鍍廠（乙方）
1．加工的'項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價（___元）總價（___元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計。
2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4．交貨方式：
由乙方負(fù)責(zé)往返運輸，運費由乙方自負(fù)。
5．質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6．結(jié)算方式：
xxxx。
7．違約責(zé)任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：_______紡織器材廠 乙方：_______電鍍廠
法定代表人：（蓋章）_______ 法定代表人：（蓋章）_______
地址：_______ 地址：_______
銀行帳號：_______ 銀行帳號：______
______年_______月_______日
承攬加工合同6
甲方：_________
乙方：_________
第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準(zhǔn)時交貨。
風(fēng)險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。
第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認(rèn)為合格。
第四條材料由_________方負(fù)責(zé)。
風(fēng)險提示：
定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。
第五條若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時，廢料率為_________。
第六條驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者，則不在此限。
風(fēng)險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的.毀損滅失風(fēng)險有很大的區(qū)別。為此，雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價款的一倍計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。
第十四條乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：_________
_________年_________月_________日
乙方(簽章)：_________
_________年_________月_________日
承攬加工合同7
甲方:（委托方）_________
乙方:（承攬方）_________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔(dān)，（甲方提供適當(dāng)?shù)倪\輸車輛及司機，乙方承擔(dān)油料耗費及搬運事宜）
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、加工費用：
該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的'違約金。
六、其他事宜：
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構(gòu)解決。
2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：___
蓋章：___
簽約人：___
職務(wù)：___
電話號碼：___
已方：___
蓋章:___
簽約人：___
職務(wù)：___
電話號碼：___
時間：___年___月___日
承攬加工合同8
合同編號：_____________
簽訂日期：_____________
定作方：(以下簡稱甲方)_____________
承攬方：(以下簡稱乙方)_____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名：_____________貨號：_____________面料：_____________ 顏色：_____________尺碼：_____________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位：_____________
2、數(shù)量：_____________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下： 材料名稱數(shù)量質(zhì)量： 提供日期：_____________單價：_____________總金額：_____________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/strong>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方(fag)在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在__2_天時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在__2__內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價：______________
2、總金額(元)：______________
第七條包裝方式
內(nèi)用______________，外用______________包裝，包裝費由_______________方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地：_____________
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限：______________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間：______________。
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機。
4、驗收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的.成本價格。
第十條定金預(yù)付貨款
(1)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。
(2)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報酬結(jié)算
1、付款期限：甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限____日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時時，乙甲方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%天�！ ∥唇�(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。
甲方：____________
乙方：____________
______年______月______日
承攬加工合同9
定作方： (以下簡稱：甲方)
承攬方： (以上簡稱：乙方)
依照《中華人民共和國合同法》，本著長期合作共贏的精神，現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，一致達成本加工承攬合同條款如下：
第一部分 合法交易資格確認(rèn)
一、甲乙雙方應(yīng)在本合同有效期內(nèi)始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力，并根據(jù)本合同相關(guān)條款承擔(dān)由于此種能力喪失而承擔(dān)的法律責(zé)任。
二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章)：
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書。
5、 加工產(chǎn)品商標(biāo)注冊證或國家商標(biāo)局受理商標(biāo)申請通知書。
三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章)：
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。
第二部分 合同內(nèi)容
第一條：合同條款術(shù)語定義
1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標(biāo)貼，專用的化工原料等。
第二條：合同附件與合同出現(xiàn)不一致時處理準(zhǔn)則
本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時，則以合同附件為準(zhǔn)。
第三條：加工產(chǎn)品在合同期內(nèi)，甲方委托乙方加工產(chǎn)品數(shù)量如下：
訂單中另行確認(rèn);
第四條：原材料的提供及損耗
1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產(chǎn)前進行書面確認(rèn)，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，并按此價格結(jié)算。
2、乙方有義務(wù)減少儲存、輸送、生產(chǎn)過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi)，超過部分由乙方自擔(dān)費用補足差額部分或按原材料當(dāng)期價值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權(quán)，乙方不得自行處理節(jié)余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條：生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供
1、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，必須先經(jīng)過乙方進行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評審，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、乙方依照甲方的要求進行生產(chǎn)期間，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在1個工作日內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
第六條：質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方按照約定的國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范的要求，提供合格的產(chǎn)品，嚴(yán)格委托加工產(chǎn)品的詳細名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交期等內(nèi)容均在每次《委托加工產(chǎn)品按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和雙方確認(rèn)的技術(shù)規(guī)范與要求進行生產(chǎn)。
2、甲方需在檢測確認(rèn)后，向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質(zhì)的簽封標(biāo)準(zhǔn)樣品，乙方所交付的合同標(biāo)的物品質(zhì)，必須達到或高于封樣樣品的品質(zhì)。
3、甲乙雙方提供的'原材料，均需經(jīng)過乙方的驗收合格，方可進入生產(chǎn)，按照原材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)或甲乙雙方簽字確認(rèn)的封樣，進行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標(biāo)準(zhǔn)，乙方驗收時沒有發(fā)現(xiàn)，在生產(chǎn)中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔(dān)。
5、雙方對承攬的加工產(chǎn)品在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明，質(zhì)量認(rèn)定以該機構(gòu)的檢驗結(jié)果為準(zhǔn)，如果檢驗合格，檢驗費用由甲方承擔(dān)。
第七條：交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，并雙方簽字蓋章。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標(biāo)準(zhǔn)。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標(biāo)準(zhǔn)。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預(yù)付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1x5條后，作為本次訂單交期的開始日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認(rèn)。
7、每次訂單的實際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量，允許有一定的偏差，具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權(quán)解除本合同。
第八條：結(jié)算方式
1、甲乙雙方確定認(rèn)可《委托加工產(chǎn)品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預(yù)付款。乙方在收到款后的情況之下，安排組織生產(chǎn)。
2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的，甲方還需要將材料款、制版費用等相關(guān)款項全部匯到乙方帳戶，乙方收到款后安排組織生產(chǎn)。
3、甲方每次提貨，需要付清所提貨的全部貨款，預(yù)付款只有在最后一次提貨時，作為貨款使用。
第九條：加工產(chǎn)品驗收及賠付
甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和封樣進行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關(guān)報告，經(jīng)乙方認(rèn)可后，甲方有權(quán)退回。甲方退回不滿足技術(shù)規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸?shù)荣M用，或者要求乙方根據(jù)甲方的書面要求立即對這些產(chǎn)品進行補足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品，乙方承擔(dān)由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關(guān)損失。
第十條：驗收交貨地點及運輸：
1、驗收交貨地點： 乙方廠區(qū)內(nèi)，甲方自提。
2、經(jīng)甲方確認(rèn)運輸費的情況之下，乙方可以代辦運輸。
第十一條：逾期提貨
1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后，根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間，乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現(xiàn)逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的，且雙方未達成處理協(xié)議的，乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán)，乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應(yīng)有權(quán)益。
2、甲方如逾期提貨，但根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間，10天以內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清，甲方不需償付違約金，但需要支付倉儲費，每逾期一天，按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的，且雙方未達成處理協(xié)議的，乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán)，乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應(yīng)有權(quán)益。
第十二條：保密制度：
1、甲乙雙方都應(yīng)遵守保密制度，雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向第三方透露。未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存、復(fù)制相關(guān)技術(shù)資料。
2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務(wù)聯(lián)系的資料，否則，乙方應(yīng)賠付甲方違約金五萬元。
第十三條、不可抗力的解決：
在合同履行期內(nèi)，由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅、損失的，乙方經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任。
第十四條、解決糾紛方式：
雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈：
1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸，包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等，沒有得到乙方書面蓋章文件同意的，均屬乙方工作人員的個人行為，與乙方無關(guān)，乙方均不認(rèn)可，甲方不得借故拒絕履行合同義務(wù)。
2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣，否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。
第十六條：合同生效
1、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權(quán)人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。
2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內(nèi)，任何一方未通知另一方終止或修訂合同，則本合同有效期順延一年。
3、本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定作為本合同的附件，與本合同具有同等效力。
4、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
第十七：合同附件清單：
1、報價單
2、委托加工產(chǎn)品訂單
3、委托加工產(chǎn)品詢價單
甲方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 郵政編碼：
乙方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 傳真：
承攬加工合同10
委托方：_________（甲方）
承攬方：_____________（乙方）
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：________________
項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的`技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式：
由乙方負(fù)責(zé)往返運輸，運費由乙方自負(fù)。
5、質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6、結(jié)算方式：
____________________。
7、違約責(zé)任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
年 月 日
承攬加工合同11
承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
品名：____規(guī)格（長，寬，高）：____單位：cm數(shù)量：____備注：____
玻璃柜臺：1304090件；塑料臺面柜臺：18010095件
其中不帶抽屜：10件
玻璃臺面柜臺：18010095件
棉布貨架：18040200件
大百貨電器貨架：18080200件
小百貨貨架：18050200件
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元（貳萬元）。甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的.千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：（蓋章）
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
日期：___________
承攬加工合同12
定作人：____________
簽訂地點：____________
承攬人：____________
簽訂時間：_______年_______月_______日
第一條加工物
數(shù)量：__________
報酬：__________
交貨期限：_______年_______月_______日
加工物規(guī)格計量：__________
報酬：__________
交貨期限及數(shù)量：__________
數(shù)量：__________
名稱：__________
型號單位：__________
單價金額合計：__________
合計人民幣金額（大寫）：__________
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱�
第二條定作人提供的材料
材料規(guī)格：__________
計量：__________
數(shù)量質(zhì)量：__________
提供日期：_______年_______月_______日
消耗定額：__________
名稱型號單位：__________
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱�
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的'期限：
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：
第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）__________元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第__________種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤籣____委員會_____；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項：
定作人（章）：____________承攬人（章）：___________
住所：____________住所：____________經(jīng)辦人：____________
法定代表人：____________法定代表人：___________
居民身份證號碼：____________居民身份證號碼：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
電話：____________電話：____________
開戶銀行：____________開戶銀行：
賬號：____________賬號：____________
郵政編碼：____________郵政編碼：____________
____年_____月_____日____年_____月_____日
鑒（公）證機關(guān)：____________（章）
監(jiān)制部門：____________
印制單位：____________
____年_____月_____日
承攬加工合同13
定作方：
地 址： 電話：
承攬方：
地 址： 電話： 履約地：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。
第一條：定做合同概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
第二條：加工范圍
2.1本工程構(gòu)件共計 / 件，含鋼量約計 噸，材質(zhì)為 ;
2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。
第三條：合同價格及付款方式
3.1合同單價：
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;
3.2合同總價：共約計 元，大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價的 %)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結(jié)算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當(dāng)補充條款中有明確付款約定時，執(zhí)行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結(jié)算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)
第四條：質(zhì)量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認(rèn)可的圖紙進行加工制作;
4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產(chǎn)，并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;
4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條：驗收、結(jié)算方式
5.1驗收方式：鋼構(gòu)件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的`加工車間對鋼構(gòu)件進行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構(gòu)件進行驗收而要求發(fā)貨，則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過定作方驗收，且驗收合格，進行發(fā)貨;
5.2結(jié)算方式：鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標(biāo)注的構(gòu)件長度的理論重量據(jù)實結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢，并雙方簽章確認(rèn);雙方審核結(jié)算時，結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;
5.3結(jié)算期限：雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書，定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結(jié)算意見;如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后，在14天期限內(nèi)不予答復(fù)，則視為定作方完全認(rèn)可承攬方提供的結(jié)算文件，雙方按照此結(jié)算文件進行剩余款項的支付等工作。
第六條：運輸方式
第七條：圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認(rèn)可;
7.2承攬方在對圖紙進行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時，必須經(jīng)過定作方簽字認(rèn)可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負(fù)責(zé)，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由定作方承擔(dān);
7.3若定作方委托承攬方設(shè)計出圖時，設(shè)計費用單獨結(jié)算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認(rèn)后承攬方方可加工制作，若圖紙與合同發(fā)生沖突，以合同為準(zhǔn);
7.5因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。
第八條：加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認(rèn)無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責(zé)任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。
第九條：違約責(zé)任
9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，定作方應(yīng)按每超期一天，定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費;定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方，變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;
9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條：其他條件
10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認(rèn)、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結(jié)算金額x定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進行;
10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。
第十條： 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
承攬加工合同14
委托方：xx紡織器材廠（甲方）
承攬方：xxxx電鍍廠（乙方）
1．加工的`項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計
2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4．交貨方式：
由乙方負(fù)責(zé)往返運輸，運費由乙方自負(fù)。
5．質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6．結(jié)算方式：
xxxx。
7．違約責(zé)任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：xx紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號：xxxx乙方：xxxx電鍍廠
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號：xxxxxxxx年xxxx月xx日
承攬加工合同15
訂做方（以下簡稱需方）：______
承攬方（以下簡稱供方）：______
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
品名：箱梁芯模
規(guī)格：25米正交
數(shù)量：2
單位：套
重量（噸）：11
單價元/噸：7000
價款（元）：77000
備注：約計重量
總計：總金額（大寫）柒萬柒仟元整
二、技術(shù)資料提供方法：需方提供標(biāo)的物所需施工圖，按需方確認(rèn)的'標(biāo)的物圖紙加工；
三、質(zhì)量要求：供方嚴(yán)格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；
四、交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標(biāo)的物加工過磅重量進行結(jié)算；
七、結(jié)算方式：合同簽訂后需方預(yù)付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標(biāo)的物時結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn)）。
八、標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的，標(biāo)的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負(fù)擔(dān)：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔(dān)運輸費用。工地卸車及其它費用由需方承擔(dān)。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)；
十二、解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；
十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂做方：______承攬方：______
單位：______單位：______
法定代理人：______法定代理人：______
委托代理人：______委托代理人：______
電話：______電話：______
開戶行：______戶名：______
帳號：______卡號：______
郵編：______郵編：______
簽訂時間：______
【承攬加工合同】相關(guān)文章：
承攬加工合同06-30
有關(guān)承攬加工合同03-01
關(guān)于承攬加工合同02-17
加工承攬合同(范本)10-06
承攬加工合同范本01-25
加工承攬合同范本10-02
加工承攬合同書04-08
承攬加工合同精選15篇07-03
承攬加工合同15篇07-02