工程合同【優(yōu)】
在當今不斷發(fā)展的世界，越來越多事情需要用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編幫大家整理的工程合同7篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
工程合同 篇1
甲方(承租方)：
乙方(作業(yè)方)：
為了確保挖機在租賃過程中正常運行，經(jīng)甲乙雙方就挖機租賃有關事宜進行協(xié)商，特簽訂本合同。
一、甲方的權力和義務
l、甲方承擔挖機的柴油消耗和隨機配備工作人員的食宿，以及設備的保管。
2、甲方提供作業(yè)任務。
3、甲方負責挖機作業(yè)全面管理，合理制定施工計劃。
二、乙方的權力和義務
l、提供8成新以上的挖機一臺，機械操作手兩名，確保車況正常，如因機械故障，月度內維修保養(yǎng)時間不得超除三天，若有超出甲方保留處罰的權力。
2、乙方自理挖機的維修配件和輔油開支，以及業(yè)務往返的`差旅費用。
3、乙方應服從甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工過程中自身人為造成的安全責任。
三、租賃期間作業(yè)時間規(guī)定：
租賃期間挖掘機的作業(yè)時間聽從現(xiàn)場安排，工地視24小時均為工作時間，作業(yè)人員保證隨叫隨到。
四、進退場費用規(guī)定
甲方租賃乙方挖掘機期限不足2個月的，進出場費用由甲方承付;達到2個月以上(含2個月)的進場費由甲方承付，乙方負責出場費用。
五、租金計算
1.合同宗旨為月度租賃，但是為更好的充分利用和管理，按天計算。用挖斗的 元/月，用破碎錘的 元/月。
2.每月按27天計算，挖斗每天為 元/天，破碎錘 元/天。
3.天的計算。
甲方?jīng)]有工作面，正常計日工，工長開據(jù)任務單。
甲方有工作面，由于乙方的原因(如機械故障)，不能作業(yè)的 ，一天內耽誤2小時以內的，不做扣除，工長出具任務單。耽誤超過2小時在5小時以內的，扣除半天，按半天計算，工長出具任務單。如超出5小時，但又能及時工作的，有工長視工作情況而定。一天的開始從凌晨6點開始計算到次日凌晨6點。
六、租賃費用的計量與支付
1.計量。挖掘機司機每天從工長出開據(jù)任務單，每月25日前拿任務單到合同部開出結算單，然后到材料部、機械部、工區(qū)主任簽字。
2.支付。
七、安全責任及設備保管
1、甲方必須提供安全的施工環(huán)境，正確指揮施工，如乙方覺得施工環(huán)境太差，工作難度太大，作業(yè)很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方強行施工，造成設備及人員傷亡，甲方全部承擔賠償。
2、如出現(xiàn)甲乙雙方事先沒有預測的事故發(fā)生，造成設備損壞和人員傷亡，甲方承擔責任。
3、屬乙方挖機手責任，造成設備損失和人員傷亡由乙方承擔責任。
4、乙方責任人員必須聽從安排，積極、主動配合甲方責任人員的指揮，優(yōu)質高效完成每天的工作，并遵守甲方的作業(yè)時間和規(guī)章制度。
5、挖機在租賃中如出現(xiàn)被盜或人為破壞甲方負責賠償。
八、綜上所述，甲、乙雙方互相遵守，確保施工正常進行。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇2
一、在部長和副部長領導下開展工作。
二、依照施工合同，檢查承包人的人員、機械設備、試驗儀器的`進場情況；依照監(jiān)理合同，檢查總監(jiān)辦和駐地辦的人員、車輛設備、試驗儀器的進場情況。
三、負責審查承包人的工程進度計劃，及時掌握工程進度動態(tài)，當實際進度與計劃進度產(chǎn)生偏離時，督促總監(jiān)辦、項目經(jīng)理部提出調整計劃，并加以落實。
四、依照管理權限，審查或批復工程變更、延期、索賠、分包，超出權限的要上報。
五、經(jīng)常檢查承包人、駐地辦、總監(jiān)辦主要人員、車輛或機械設備、試驗儀器在場情況及是否擅自撤離施工現(xiàn)場。
六、完成領導交辦的其它工作。
工程合同 篇3
合同編號：_________
甲方：_________
聯(lián)系人：_________
乙方：_________
聯(lián)系人：_________
甲乙雙方為_________(地點的名稱)
弱電綜合布線系統(tǒng)簽訂合同如下：
一、工程的概況
1、工程的名稱：_________(地點名稱)弱電綜合布線系統(tǒng)
2、工程的地址：_________
3、工程的概況：金屬橋架安裝、信息點管路安裝、信息點布線及安裝;機房光纜布線信息點布線及安裝;協(xié)助安裝防雷、消防系統(tǒng)產(chǎn)品。
二、甲乙雙方的責任和義務
1、甲方負責協(xié)調處理工地現(xiàn)場有關的問題，保證現(xiàn)場正常施工的必要條件。
2、乙方應按合同規(guī)定的時間施工、完工，在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作：
1)完成_________(地點名稱)弱電綜合布線系統(tǒng)(工程量為：約400米金屬橋架安裝;約_________米的管路鋪設;約_________個信息點布線安裝;約_________個機房信息點布線安裝;約_________條室內光纜布線;及協(xié)助安裝防雷系統(tǒng)產(chǎn)品、消防系統(tǒng)產(chǎn)品)
2)提交信息點平面的標識圖、配線架標識表、線纜的標簽、及相關對應文檔資料。
3、乙方保證統(tǒng)一著裝(工作服)在現(xiàn)場施工及項目班組長每天到場。
4、乙方保證該項目工程開通正常運行一年的維護工作。
5、甲方應該及時將工程的材料運到現(xiàn)場，并存放在安全的`倉庫。
三、工程進度的安排
1、在甲乙雙方協(xié)商下，計劃在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方無法提供施工條件，甲乙雙方另行協(xié)商。
四、工程驗收的時間
工程完工后一月內，甲方應組織驗收。無正當理由在一月內不組織驗收視為工程合格。
五、合同預算的金額
本合同預算總金額為：(人民幣)_________元整(000.00)
六、結算的方式
工程量進行到50%時甲方向乙方支付合同總額_________%的預付款。工程驗收合格后一周內付_________%;余款_________%一年內付清。
乙方向甲方開據(jù)《_________省_________市建筑安裝專用發(fā)票》。
七、人力不可抗拒事故
如因戰(zhàn)爭、火災、水災、臺風、地震和其它人力不可抗力事故導致工期延誤，則工期順延，責任不在乙方。但乙方應立即通知甲方，并有采取一切必要措施從速完成施工。
八、違約的責任
甲方不按本合同第六條的規(guī)定支付工程款，應承擔每天千分之五的違約金。
乙方中途舍棄工程安裝，合同金額不予支付處理;乙方不遵守《保密約定》應承擔合同金額的百分之五十的扣款。
九、解決爭議的方式
本合同發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商未成，交乙方所在地人民法院管轄。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章即生效。
2、本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。
3、本合同執(zhí)行過程中，簽訂的補充協(xié)議屬合同的組成部分。
4、若有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________
法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________
簽約的時間：_________年___月___日 簽約的地點：_________
工程合同 篇4
甲方: ( 短毛車間 )
乙方: ( 設備部 )
訂立設備大中修合同， 經(jīng)雙方協(xié)議， 達成下列條款。
甲 方 要 求
1， 設備大中修由設備部負責， 在安排檢修計劃時， 并規(guī)定交接日期， 履行交接手續(xù) (按 規(guī)程接車) ，確保生產(chǎn)正常進行。
2， 設備部在大修中規(guī)定試運轉期內， 造成檢修返工， 一切費用應由設備部負責。
3， 計劃改變， 車間提出檢修計劃， 設備部應予以協(xié)作。
4， 設備部檢修完畢， 做到廢舊機件分類， 集中指定地點并清理場地衛(wèi)生。
5， 設備部檢修計劃有變動， 應提前三天通知車間， 否則應負經(jīng)濟責任。
6， 在生產(chǎn)過程當中， 造成非計劃停臺或不到檢修周期造成設備故障 (經(jīng)分析原因確定責任實屬設備部) 應負責直接損失的賠償責任。
乙 方 要 求
1， 維護保養(yǎng)和注油短毛車間負責， 明確檢修界限， 搞好協(xié)作， 共同為生產(chǎn)服務。
2， 設備檢修計劃如有變動， 應提前三天通知設備部， 否則應負經(jīng)濟責任。
3， 按規(guī)程交付檢修設備， 車間應說明設備運轉， 缺欠情況， 并保持機件完整， 衛(wèi)生良好 (特別要清除油污) 。
4， 凡因維護保養(yǎng)注油操作不當， 造成設備故障 (經(jīng)分析原因， 責任實屬車間) 應負經(jīng)濟責任。 保養(yǎng)力量不足， 可提出保全協(xié)作搶修。 雙方損失均按直接損失價值相互賠償。
定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱甲方）
承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
�。保a(chǎn)品的質量、包裝、加工方法：
�。玻牧系奶峁┮约耙�(guī)格、數(shù)量、質量：
�。常男械钠谙�、地點和方式：
�。矗炇諛藴屎头椒ǎ�
�。担Y算方式：
�。叮`約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
�。ǎ保┏袛埛降倪`約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值＿＿＿＿％或酬金總額＿＿＿＿的違約金。
�。ǎ玻┒ㄗ鞣降倪`約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的`，償付未履行部分價款總值＿＿＿％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金＿＿＿＿％的違約金。
７．雙方約定的其它條款：
�。福陨蠗l款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
�。梗竞贤瑘�(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
�。保埃竞贤皇剑撸撸叻�，正本雙方各執(zhí)＿＿＿＿份，副本送工商行政管理局所存查。
�。保保竞贤行谙蓿簭碾p方簽署之日起到＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止。
�。保玻竞贤炗喨掌冢海撸撸撸吣辏撸咴拢撸呷�
定作方：＿＿＿＿＿承攬方：＿＿＿＿＿
法定代表人：＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿
�。撸撸撸吣辏撸咴拢撸呷�
工程合同 篇5
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，甲、乙雙方在平等自愿的原則上，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、甲方開發(fā)的 土方分項工程由乙方承包施工。
二、承包范圍：
1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遺留的基礎磚、石、砼的挖掘，破碎、裝卸、運輸和清理棄至場外。
2、施工所需的機械、工具、能耗、維修等均由乙方承擔。
三、承包價格：
1、土方、建筑垃圾、雜物、破碎快料外運，每立方米 元，甲方需留用的土方，乙方應在甲方指定位置及要求堆放，每立方米 元。以上價格的工作內容包括挖、裝、運、卸、外運，還包括途中產(chǎn)生的費用和卸物的地點由乙方解決和費用承擔。
2、施工時遇到體積大于0.6立方米砼、鋼砼，或厚度在30厘米以上的基礎需要破碎，按實際體積計算，破碎費每立方米 元。
3、砼地坪厚度超過20厘米，需要使用炮頭機打，每平方米 元，含破碎物清理外運。
四、工程量、計量方式：
原始地面標高每棟房屋測6-8個點的平均數(shù)，由甲、乙雙方共同測量并做好記錄。(監(jiān)理單位進場后可同時參加)，參加人員簽字后土方開挖，待基坑挖好后，基底標高再測量記錄，經(jīng)參加人員簽字生效，(砼破碎工程也同樣記錄、簽字生效)。記錄表格采用土方測量記錄單(甲方提供)。
五、施工質量和進度：
乙方在施工進度中應根據(jù)甲方和監(jiān)理人員指定的時間、施工范圍和施工圖要求進行施工，工作完成后應 甲方和監(jiān)理對質量認可后雙方測量簽單。
六、安全、文明施工：
1、乙方應定期對所屬員工進行安全生產(chǎn)和文明施工教育，并做好安全工作措施，現(xiàn)場管理人員和操作人員必須有上崗證，因安全事故而引起的一切損失由乙方承擔。
2、施工過程中，遇到通信光纜，電纜和文物等重要跡象應立即停止施工，報告現(xiàn)場管理人員或甲方領導，待事情處理后再施工。
七、付款方式：
1、考慮到施工周期(各棟房屋不一定同時開工)，定于每月的' 號結算一次，結算根據(jù)施工時每棟房子已經(jīng)簽字的記錄單，按完成量的70﹪付款，余款待小區(qū)改期工程全部完工1個月后的3個月工作日內結清。
2、付款時憑稅票并經(jīng)相關人員簽字注明已完成付款的房屋樓號。
八、其它事項：
1、如甲方需工程進度加快而乙方無法跟進施工時，甲方可另行施工單位進場施工。
2、由于甲方付款不到位，乙方可順延工期。
九、本合同經(jīng)雙方商定，不得違約，如一方違約，則守約方有權解除合同。 如在合同履行過程中發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇6
發(fā)包人(全稱)：____________________________
承包人(全稱)：____________________________
發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，經(jīng)協(xié)商一致，對____________________________(工程全稱)簽定工程質量保修書。
第一條 工程質量保修范圍和內容
承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。
質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程，屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，供熱與供冷系統(tǒng)，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
第二條 質量保修期
雙方根據(jù)《建設工程質量管理條例》及有關規(guī)定，約定本工程的質量保修期如下：
1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為______________年;
3、裝修工程為____________年;
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為________________年;
5、供熱與供冷系統(tǒng)為__________________個采暖期、供冷期;
6、住宅小區(qū)內的給排水設施、道路等配套工程為________________年;
7、其他項目保修期限約定如下：_______________________________________________
______________________________________________________________________________.
質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
第三條 質量保修責任
1、屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理。
2、發(fā)生緊急搶修事故的`，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規(guī)定，立即向當?shù)亟ㄔO行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。
4、質量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。
第四條 保修費用
保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
第五條 其他
雙方約定的其他工程質量保修事項：___________________________________________
______________________________________________________________________________.
本工程質量保修書，由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。
發(fā)包人(公章)： 承包人(公章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
年 月 日 年 月 日
工程合同 篇7
建設單位（以下簡稱甲方）：
施工單位（以下簡稱乙方）：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，就甲方委托乙方建造___綠化工程，簽訂以下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱：__綠化工程。
2、工程地點：__。
3、施工范圍：綠地面積__平方米 （具體見__綠化設計圖）。以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
二、工期
1、開工日期：本項目工程工期從 年 月 日起至 年 月 日止，共 天。
2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
三、工程合同價款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：__元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。
四、承建方式
1、乙方對綠化工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工所用的水電。
五、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣：__萬元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2、待工程竣工后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的60%， 即人民幣：__萬元整。
3、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣：__萬元整。
4、工程所需交納的稅款已含在工程造價內，由乙方交納。
六、工程質量要求
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規(guī)范進行施工。
2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
七、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后三天內通知甲方，甲方在接到通知后五天內組織進行驗收，并于驗收后五天內根據(jù)設計施工圖紙、合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、及增加工程的簽證清單進行結算，并于三十個工作日內結算完畢。
八、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣200元；因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。
九、質保期限
1、乙方按照施工圖保質、保量、保工期、保安全完成施工任務�？⒐を炇蘸笕齻�月為綠化種植保養(yǎng)期，在保養(yǎng)期內出現(xiàn)質量問題，由乙方負責。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地（應符合'三通一平'要求），施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的'位置，提供施工現(xiàn)場范圍內地下管網(wǎng)圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。
4、甲方負責現(xiàn)場工地的關系協(xié)調，以確保乙方施工進度。
5、工程竣工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
十二、本合同壹式貳份，甲、乙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協(xié)商解決�？裳a簽有關協(xié)議，補簽有關協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
____年__月__日
____年__月__日
【工程合同】相關文章：
工程工程合同03-02
【熱】工程工程合同04-23
【薦】工程工程合同04-23
工程合同工程合同03-09
建筑工程工程合同04-11
工程工程合同15篇04-02
工程工程合同13篇04-09
工程工程合同(精選15篇)04-19
工程工程合同精選15篇04-19
工程工程合同(15篇)04-05