- 相關(guān)推薦
空調(diào)承攬合同
在人民愈發(fā)重視法律的社會中,合同的用途越來越廣泛,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,以下是小編幫大家整理的空調(diào)承攬合同,希望能夠幫助到大家。
空調(diào)承攬合同1
建設(shè)方(下稱甲方): 身份證號碼: 承攬方(下稱乙方): 身份證號碼:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,現(xiàn)達成如下房屋施工承攬合同條款:
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋,位于面積為 平方米,現(xiàn)將 工程承攬給乙方,具體包括:
(1)基礎(chǔ)工程、布設(shè)鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎(chǔ)泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應(yīng)按甲方設(shè)計方案施工。建筑主材料由甲方提供,所需施工設(shè)備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為 元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任
乙方在施工過程中,應(yīng)注重加強安全意識,乙方在施工過程中發(fā)生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產(chǎn)生的一切法律后果由乙方自己承擔。
四、工程驗收及工期
1、乙方應(yīng)保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的`質(zhì)量標準。
2、本合同所涉及工程的工期為 天。
3、如乙方未在約定的工期內(nèi)完工,每拖延一天乙方應(yīng)向甲方支付違約金 元。
五、返工義務(wù)的承擔
在施工過程中,若出現(xiàn)建設(shè)工程質(zhì)量及未按甲方設(shè)計施工等問題,由乙方負責返工,所需費用由乙方負責。
六、保修期限
1、工程質(zhì)量保修期為 年,自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量瘕疵,非因乙方施工造成的質(zhì)量缺陷,乙方不承擔責任。因乙方施工造成質(zhì)量缺陷,乙方應(yīng)負責維修或賠償,請求乙方承擔維修或者部分義務(wù)方式由甲方行使。
3、為確保乙方履行上述條款確定義務(wù),由甲方留置總工程款10%作為工程質(zhì)量保證金,留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個月內(nèi)乙方施工工程無出現(xiàn)質(zhì)量缺陷,由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內(nèi)無出現(xiàn)質(zhì)量缺陷,由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。
七、特別約定
1、乙方未經(jīng)甲方書面同意,不得將承攬施工建筑工程轉(zhuǎn)包給第三人施工。
2、乙方應(yīng)恪守施工道德,以確保甲方樓房建筑質(zhì)量。
八、違約責任
任何一方違約,對方均有權(quán)解除合同且違約方應(yīng)承擔如下責任:
1、執(zhí)行本合同相關(guān)違約約定。
2、賠償守約方經(jīng)濟損失,經(jīng)濟損失不限于直接經(jīng)濟損失及實現(xiàn)權(quán)益所需合法費用支出。
九、本合同一式二份,雙方簽字后生效。
建設(shè)方(甲方): 承攬方(乙方):
年 月 日
空調(diào)承攬合同2
發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方),乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行: 一、工作內(nèi)容:
1、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝于配合調(diào)試;
二、安裝人工費及結(jié)算:
安裝人工單價為:空調(diào): 元/臺,熱水器: 元/臺,本價格為包干價。結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求
1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權(quán)解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的`安全及對第三人造成的侵害負全責;
2、甲方為乙方購買意外傷害險;
3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進行修復。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
空調(diào)承攬合同3
承攬方: (以下簡稱甲方)
定作方:(以下簡稱乙方)
承攬方、定作方根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律、行政法規(guī)之規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,以共同遵守。
一、合同標的物及價款: 貨幣單位:元
二、結(jié)算方式和期限
合同簽訂之日,定作方應(yīng)支付全額費用50%計人民幣 元,貨到工地之日,定作方應(yīng)支付全額費用50%計人民幣 元。
三、工期:
交貨期:為承攬方收到全額費用50%后十個工作日。 隱蔽工程工期:貨到后十五個工作日。 整體工程:隨裝修結(jié)束同時完工。在施工過程中,因設(shè)計變更、不可抗力、定作方原因等因素導致工期延長的,承攬方有權(quán)順延工期并要求定作方承擔承攬方因此所受的各項經(jīng)濟損失。
四、雙方的權(quán)利與義務(wù): 承攬方的權(quán)利與義務(wù):
1. 本工程由承攬方提供設(shè)計圖紙及安裝方案,經(jīng)定作方簽字確認后作為本合同履行之依據(jù)。
2. 承攬方按國家空調(diào)安裝規(guī)格要求進行設(shè)備安裝。
3. 空調(diào)室內(nèi)機同時使用率:
4. 其他各項施工要求,承攬方遵守《通風與空調(diào)工程施工及驗收規(guī)范》(GB50243-20___)的`有關(guān)規(guī)定。
5.承攬方根據(jù)廠方規(guī)定對本合同所涉產(chǎn)品給予保修,保修期后將繼續(xù)承擔維修義務(wù)(只收取材料工本費用)。定作方的權(quán)利與義務(wù):
1. 定作方提供主機機座、主機電源。
2. 定作方如需改動方案,應(yīng)提前書面通知承攬方,所產(chǎn)生的費用由雙方協(xié)商解決。因方案改動所延誤工期的責任由定作方自行承擔。
3. 定作方按時足額支付本合同所涉價款。
3. 定作方應(yīng)配合承攬方的工作,提供必要的便利。
五、驗收方法及期限 :
1、空調(diào)工程安裝結(jié)束后,由雙方及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續(xù),定作方不能按預約時間參加驗收,由承攬方組織人員進行驗收,定作方應(yīng)予承認。
2、工程竣工,承攬方應(yīng)提前三天通知定作方驗收,定作方在接到通知二日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如果定作方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知承攬方,另定驗收日期,因本原因引起的工期延長等責任由定作方承擔。
3、竣工驗收后,雙方簽署《工程保修單》,由承攬方施工的項目憑保修單根據(jù)廠家規(guī)定實行保修,整機保修一年,壓縮機保修三年,從竣工驗收之日起算。
六、違約責任
1、定作方無正當理由退貨的,應(yīng)向承攬方支付不低于貨款總額30%的違約金。
2、承攬方在收取預付款后無正當理由不交貨的,應(yīng)向定作方支付不低于貨款總額30%的違約金。
七、爭議的解決:
雙方應(yīng)遵守合同中的各項條款、承諾。否則,雙方均可提出交涉、索賠。因本合同所發(fā)生的各項爭議,均由杭州市上城區(qū)人民法院管轄。
八、本合同一式三份,定作方執(zhí)一份,承攬方執(zhí)二份,具同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
空調(diào)承攬合同4
定作方(合同專用章/公章):(以下簡稱甲方)
承攬方(合同專用章/公章):(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
1 項目概況
1.1 項目名稱:
1.2 實施地點:
1.3 承攬方履行期限: 年 月 日至 年 月 日
1.4 簽訂地點:
1.5 簽訂時間: 年 月 日
2 工作內(nèi)容和工作量(詳細描述) 3 質(zhì)量要求和技術(shù)標準
3.1 質(zhì)量要求:
3.2 技術(shù)及設(shè)計制造標準: (可詳見技術(shù)附件)。
3.3 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求:
4 酬金與結(jié)算
4.1 項目酬金:
小寫:¥ 元,大寫:人民幣 。
4.2項目酬金構(gòu)成:該酬金包括: 。
4.3項目最終驗收合格后 日內(nèi),承攬方應(yīng)攜帶相關(guān)資料到定作方辦理付款審查審批手續(xù)。
4.4定作方向承攬方支付價款前,承攬方應(yīng)先將符合定作方財務(wù)要求的發(fā)票提交給定作方。
4.5承攬方應(yīng)對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準確性負責,定作方不承擔此信息外的任
何責任。
收款人:
開戶行:
賬 號:
4.6本項目按下列第 項方式支付
4.6.1 一次總付:項目最終驗收合格,定作方在付款審查審批手續(xù)完成后 日內(nèi)向承攬方全額付款。
4.6.2 分期支付
本合同生效后 日內(nèi),支付合同價款 %的預付款;
(按進度支付);
項目最終驗收合格,定作方在付款履行審查審批手續(xù)完成后 日內(nèi)支付合同價款的 %,其余 %作為質(zhì)量保證金,待質(zhì)保期滿且無任何質(zhì)量問題后 日內(nèi)支付。
5 驗收
5.1驗收應(yīng)依據(jù)本合同約定的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)標準,如合同未明確約定的,按照合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。
5.2 驗收方式:
5.3 驗收結(jié)果與合同約定不符,承攬方應(yīng) 無償負責修整或重做 。
5.4驗收過程中因設(shè)備技術(shù)或質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議,應(yīng)提交 技術(shù)監(jiān)督機構(gòu)進行鑒定。
6 質(zhì)量保證
6.1 質(zhì)量保證期限自完成驗收合格之日起 個月。
6.2質(zhì)量保證期內(nèi),由于承攬方責任導致質(zhì)量事故時,則質(zhì)量保證期應(yīng)自承攬方整改,定作方驗收合格后重新計算。
6.3質(zhì)量保證期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,承攬方不能按定作方的要求無償整改或整改后質(zhì)量仍不符合約定的,質(zhì)量保證金將不再返還。
6.4定作方派員或委托第三方監(jiān)督該項目實施,并不替代或解除承攬方對項目質(zhì)量的責任。
7 技術(shù)資料的提供及保密要求
7.1 定作方應(yīng)按合同的約定及時提供有關(guān)的技術(shù)要求、圖紙、參考數(shù)據(jù)等技術(shù)資料,承攬方應(yīng)當認真核對,承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的不全面的,應(yīng)在 日內(nèi)向定作方提出書面異議或說明,定作方應(yīng)在收到書面異議的 日內(nèi)答復。逾期不提出的,視為定作方提供的'有關(guān)資料符合承攬方履行合同要求。
7.2 承攬方對定作方提供的所有技術(shù)資料應(yīng)當保守秘密,未經(jīng)定作方書面同意,不得以任何方式留存、轉(zhuǎn)讓、復制、傳播,并不得向第三方披露或使用。本合同終止,不影響該保密條款的效力。
8 違約責任
8.1 承攬方未按期完工,每逾期一日,應(yīng)向定作方支付遲延交工部分酬金金額 %的違約金,同時負責賠償給定作方造成損失。
8.2 定作方未按合同約定付款,每逾期一日,應(yīng)向承攬方支付未付酬金金額 %的違約金。
8.3 如發(fā)生5.3情形, 定作方有權(quán)要求承攬方支付 元違約金,如給定作方造成損失的,承攬方還應(yīng)承擔賠償責任。
8.4一方違反本合同第7條約定,應(yīng)向?qū)Ψ匠袚r償責任
8.5發(fā)生其它違約情形,違約方應(yīng)賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯,應(yīng)各自承擔相應(yīng)責任。
9 不可抗力
9.1 由于不可抗力,如火災(zāi)、地震、臺風、洪水等自然災(zāi)害及其它不可預見、不可避免、不可克服的事件,導致不能完全或部分履行本合同義務(wù),受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任,但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后 小時內(nèi)及時通知對方,并在其后 日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明文件。
9.2 受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務(wù)采取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。
10 爭議的解決
10.1因合同發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
10.2如協(xié)商不成,可選擇下列第 項確定:
10.2.1向 仲裁委員會申請仲裁;
10.2.2向 人民法院提起訴訟;
11 瑕疵擔保
因履行本合同的需要,合同一方提供的與本合同項目技術(shù)有關(guān)的設(shè)備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產(chǎn)權(quán),應(yīng)保障對方在使用時不存在權(quán)利上的瑕疵,不會發(fā)生侵犯第三方專利權(quán)、商業(yè)機密等情況。若發(fā)生侵害第三方權(quán)利的情況,提供方應(yīng)負責與第三方交涉,并承擔由此產(chǎn)生的全部法律和經(jīng)濟責任。因侵權(quán)給合同相對人造成損失的應(yīng)給予賠償。
12.保險
12.1.承攬方必須對自己的全部設(shè)備及人員進行保險,如發(fā)生設(shè)備、人身傷亡等事故(定作方原因除外),由承攬方負責向保險公司索賠,定作方不負任何責任。
12.2.因定作方原因造成承攬方的設(shè)備和人員的損害,由承攬方負責向保險公司索賠,定作方只承擔保險公司賠償以外的損失,未保險的定作方不予賠償。
13 合同的生效、變更、解除和終止
13.1 本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋合同專用章后生效。
13.2雙方協(xié)商一致,可變更或解除合同。變更或解除合同應(yīng)采用書面形式。
13.3 發(fā)生下列情形之一的,一方可以解除合同:
13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn);
13.3.2 承攬方未按合同約定期限交工,經(jīng)催告后 日內(nèi)仍未交工,定作方有權(quán)解除合同;
13.3.3 項目質(zhì)量不符合約定,且承攬方未按定作方要求采取必要補救措施的,定作方有權(quán)解除合同;
13.4 發(fā)生下列情形之一的,本合同的權(quán)利義務(wù)終止:
13.4.1 合同已經(jīng)按照約定履行;
13.4.2 雙方解除合同;
13.4.3 法律規(guī)定的其它情形。
13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應(yīng)承擔的違約責任,給對方造成損失的,還應(yīng)承擔賠償責任。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【空調(diào)承攬合同】相關(guān)文章:
承攬的合同02-23
承攬合同模板03-29
關(guān)于承攬的合同04-01
運輸承攬合同03-31
廣告承攬合同04-15
安裝承攬合同02-15
關(guān)于承攬合同02-15
有關(guān)承攬合同02-15
項目承攬合同05-24