- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
【經(jīng)典】加工承攬合同
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識(shí)在不斷增強(qiáng),越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭(zhēng)端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編收集整理的加工承攬合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
加工承攬合同1
承 攬 方:
法定代表人:
通訊地址:
聯(lián)系方式:
定 作 方:
法定代表人:
通訊地址:
聯(lián)系方式:
風(fēng)險(xiǎn)告知:在訂立加工承攬合同之前,應(yīng)當(dāng)要了解對(duì)方履行合同的能力。尤其是對(duì)承攬方能否完成委托項(xiàng)目,其設(shè)計(jì)能力、設(shè)備條件、技術(shù)力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過(guò)何類水平的項(xiàng)目,都要了解清楚。即使全部符合要求,并已經(jīng)承攬多年業(yè)務(wù),也應(yīng)查詢清楚,以避免因承攬方無(wú)實(shí)際完成能力而引起的合同糾紛。
定作方委托承攬方加工xx,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
風(fēng)險(xiǎn)告知:當(dāng)事人在訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)具體準(zhǔn)確地寫明定作物的名稱或項(xiàng)目,不能模糊使人產(chǎn)生歧義。特別應(yīng)該注意的是,合同注明的加工物必須是合法物,在合同訂立過(guò)程中應(yīng)當(dāng)審查加工物是否是法律禁止物,是否需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)才允許加工,以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準(zhǔn)而出現(xiàn)不必要的法律糾紛。
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2。(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3。交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方:定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2。承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3。定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3。當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
風(fēng)險(xiǎn)告知:關(guān)于定作物的檢查驗(yàn)收,承攬方在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。當(dāng)事人雙方對(duì)定作物和項(xiàng)目的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明:定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的.工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的,定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題,除定作方使用,保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2。交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn):委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn):自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間:雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
風(fēng)險(xiǎn)告知:關(guān)于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限,有標(biāo)準(zhǔn)的按照標(biāo)準(zhǔn),沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的按雙方約定的要求檢驗(yàn)。對(duì)于檢驗(yàn)的方式、方法和期限雙方認(rèn)為有必要時(shí)協(xié)商,最好注明提出異議的期限,對(duì)任何期限的約定都一定要注明期限終止的時(shí)間點(diǎn),以此來(lái)避免不必要的糾紛。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第十條 結(jié)算方式及期限:
第十一條 其他約定:
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款:不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任:經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理:少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金xx 元:(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
風(fēng)險(xiǎn)告知:關(guān)于違約金的事項(xiàng),如有約定要分別注明違約事項(xiàng)所適用的違約金數(shù)額或計(jì)算方法。另外,《加工承攬合同條例》對(duì)違約責(zé)任、違約金結(jié)付定出了比例幅度:合同當(dāng)事人應(yīng)注意確定違約金的具體百分?jǐn)?shù)。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的xx%(10%~30%)或酬金總額的xx%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的xx%(10%~30%幅度)的違約金:不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的xx%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失:承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方:變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分:如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金:以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決:協(xié)商不成按xx項(xiàng)處理:
1。向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁:
2。向xx人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份:合同副本一式x份,交x(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方(公章):
承攬方(公章):
法定代表人(簽章):
法定代表人(簽章):
年 月 日年 月 日
加工承攬合同2
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
________年____月____日________年____月____日
甲方:中國(guó)________公司,
地址:________
電話:________
電傳:________
法定代表人:________
職務(wù):________
國(guó)籍:________
乙方:____國(guó)________公司,
地址:________
電話:________
電傳:________
法定代表人:_______
職務(wù):________
國(guó)籍:________ 雙方為開展來(lái)料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容 乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨 乙方在合同期間,每個(gè)月向甲方提供________原材料,并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口交付乙方。
第三條來(lái)料數(shù)量與質(zhì)量 乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對(duì)無(wú)法履行本合同不負(fù)責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量 甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費(fèi) 甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi),在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣_(tái)_______元;合同訂立第________年起的加工費(fèi)雙方另議,但不得低于每套____幣_(tái)___元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外勞務(wù)費(fèi)用而確定的,故在中國(guó)國(guó)內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí),雙方將另行議定。
第六條付款方式 乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費(fèi)。
第七條運(yùn)輸與保險(xiǎn) 乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
第八條不可抗力 由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的`自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時(shí),該方應(yīng)盡快將事故通知對(duì)方,并與對(duì)方協(xié)商延長(zhǎng)履行合同的期限。由此而引起的損失,對(duì)方不得提出賠償要求。
第九條仲裁 本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請(qǐng)中國(guó)________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。
仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國(guó)加入的國(guó)際公約、條約;
2.中華人民共和國(guó)法律;
3.在中國(guó)法律無(wú)明文規(guī)定時(shí),適用國(guó)際通行的慣例。仲裁裁決為終局裁決,仲裁費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。
第十條合同有效期 本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止。
第十一條合同的續(xù)訂 本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴?qǐng)協(xié)商。
第十二條合同文本與文字 本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同以中、____兩國(guó)文字書就,兩國(guó)文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險(xiǎn)等項(xiàng)開支,在加工費(fèi)以外收取,但這些費(fèi)用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____%。
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
第十四條合同條款的變更 本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
________年____月____日 ________年____月____日
加工承攬合同3
發(fā)包方(全稱) (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方(全稱) (以下簡(jiǎn)稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它法律規(guī)定并結(jié)合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定和本工程具體情況,甲乙雙方本著公平、公正、平等互利、誠(chéng)實(shí)守信的原則,為明確雙方的權(quán)利責(zé)任義務(wù),為明確工程在規(guī)定期限內(nèi)保證質(zhì)量完成,經(jīng)雙方共同協(xié)商一致簽訂本合同。
第一條:工程概況
工程名稱:結(jié)構(gòu)類型:框剪結(jié)構(gòu)
建筑面積:平米(結(jié)算時(shí)以圖紙變更后的實(shí)際面積為準(zhǔn))
第二條:勞務(wù)承包內(nèi)容
承包內(nèi)容:
第三條:承包要求
1、工期要求:根據(jù)甲方施工任務(wù)單要求,乙方承包的部分(分項(xiàng))工程于__年__月__日開工,__年__月__日交工,由乙方自身原因造成工期延誤,甲方不予工期順延,且乙方承擔(dān)一切由此而造成的損失。
2、質(zhì)量要求:乙方承包的分部(項(xiàng))工程,其質(zhì)量管理按國(guó)家規(guī)定質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定,必須達(dá)到合格等級(jí),必須遵守甲方的技術(shù)質(zhì)量管理制度。否則,不僅不結(jié)算勞務(wù),而且要承擔(dān)材料損失費(fèi),機(jī)械、用具租賃費(fèi)用。
3、安全要求:乙方在整個(gè)施工過(guò)程中一定要注意安全生產(chǎn),并承擔(dān)一切安全責(zé)任,所有進(jìn)場(chǎng)施工人員必須經(jīng)甲方同意并提交身份證復(fù)印件后方可進(jìn)場(chǎng)施工。工傷事故在伍仟元以下歸億方全部負(fù)責(zé)。
第四條:驗(yàn)收與付款
一、工程驗(yàn)收
乙方必須按照施工驗(yàn)收規(guī)范和施工圖紙施工,在施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有誤,須立即通知甲方,取得甲方同意后方可施工,因乙方原因造成返工和返修的,發(fā)生的費(fèi)用(材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械租賃費(fèi))由乙方承擔(dān)。
二、工程付款
1.基礎(chǔ)到車庫(kù)頂部份,工資預(yù)扣
2.從車庫(kù)頂(標(biāo)準(zhǔn)層)起,每層支付%,粉刷支付(到房屋竣工每層支付額到)
3.到竣工驗(yàn)收留%的'質(zhì)保金,一年后支付到位即全部付清(含購(gòu)屋款)
4.要求施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)前,簽合同時(shí)交納進(jìn)場(chǎng)后工作日后全額退還
5.要求承包方在此項(xiàng)工程是以市場(chǎng)價(jià)的95%受房套,房款充抵工程承包款。
第五條:文明施工
1、在施工現(xiàn)場(chǎng)要求乙方所用的工具、材料應(yīng)堆放整齊,在施工過(guò)程中或搬運(yùn)工具、材料時(shí)應(yīng)注意成品保護(hù)不能碰損其他器物。若達(dá)不到要求,工地負(fù)責(zé)人有權(quán)給予處罰。
2、在施工過(guò)程中對(duì)其他工種的成品損壞,應(yīng)無(wú)條件的給予賠賞,并進(jìn)行處罰。
本合同經(jīng)雙方法定或委托代理人簽字(蓋章)后生效,在完成承包工作內(nèi)容,結(jié)清工程價(jià)款后終止。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字:乙方簽字:
身份證號(hào)碼:身份證號(hào)碼:
聯(lián)系電話:
__年__月__日聯(lián)系電話:__年__月__日
加工承攬合同4
甲方: (定作方)
地址:×××工業(yè)城
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
乙方: (承攬方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
合同編號(hào): 合同簽訂地:×××工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達(dá)加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價(jià) 備 注
1. 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求
備 注
四、 加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定:
1. 乙方加工零部件的價(jià)格,由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn),該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因,需要調(diào)整價(jià)格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí),甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價(jià)格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說(shuō)明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費(fèi)計(jì)算方法:
(1) 對(duì)甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格,余額為乙方的加工費(fèi)。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達(dá)訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2) 電話通知訂貨。但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時(shí),甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng),要求更改訂貨時(shí),乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。
(2) 在一個(gè)貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方,經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達(dá)之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2. 包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定:_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫(kù),運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完整,標(biāo)識(shí)明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時(shí),經(jīng)檢驗(yàn)合格開具合格檢驗(yàn)報(bào)告后,開具《收料單》。
6. 甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走,否則,對(duì)包裝物的任何問(wèn)題甲方不負(fù)責(zé)。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1. 圖紙的設(shè)計(jì)與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2. 模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3. 模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5. 模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6. 模具的所有權(quán):甲方所有。
八、 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1. 按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標(biāo)許可的',還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1. 合同生效后 日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
(1)
(2)
(3)
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后,才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對(duì)乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過(guò)程隨時(shí)進(jìn)行抽檢;乙方應(yīng)予配合,并免費(fèi)安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問(wèn)題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查,并對(duì)甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評(píng)審,如仍未達(dá)到要求,則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過(guò)3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可采購(gòu)并投入生產(chǎn)。
(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或樣品檢測(cè)結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,或者借甲方名義采購(gòu)原材料、零配件后向乙方提供,或?qū)庸ち悴考M(jìn)行了檢驗(yàn)。但是甲方的認(rèn)可或受托購(gòu)買行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除,由乙方對(duì)所采購(gòu)零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗(yàn)與控制活動(dòng),但甲方不對(duì)加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任,由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號(hào)的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助,但其費(fèi)用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、 加工費(fèi)的結(jié)算
1. 加工費(fèi)的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi),扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的 年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
十一、 驗(yàn)收方法
1. 甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、 對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1. 甲方在驗(yàn)收過(guò)程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應(yīng)說(shuō)明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無(wú)法正常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無(wú)法按時(shí)付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問(wèn)題的,由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè),報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、 乙方違約責(zé)任:
1. 乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
(1) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰,物料損失由乙方負(fù)責(zé);
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計(jì);
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7) 未經(jīng)確認(rèn),私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠家,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8) 送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價(jià)值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔(dān)。
5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)計(jì)劃。
6. 加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。
十四、 甲方的違約責(zé)任
1. 甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除:
1. 合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等,歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七、 其他
1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。
2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項(xiàng):
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方: 乙方:
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日
加工承攬合同5
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條、甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱:_________
型號(hào):_________
規(guī)格:_________
質(zhì)量要求:_________
計(jì)量單位:_________
數(shù)量:_________
加工費(fèi):_________
單位總價(jià):_________
第二條、加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)。
第三條、加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)。
第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱:_________
型號(hào):_________
規(guī)格:_________
質(zhì)量要求:_________
計(jì)量單位:_________
數(shù)量:_________
單價(jià):_________
總價(jià):_________
圖紙、技:_________
術(shù)資料及:_________
交付時(shí)間:_________
第五條、原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱:_________
交付時(shí)間:_________
交付地點(diǎn):_________
交付數(shù)量:_________
包裝要求:_________
檢驗(yàn)方法:_________
運(yùn)輸方法:_________
運(yùn)費(fèi)承擔(dān):
第六條、加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間_________。
第七條、乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年?_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條、甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條、乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條、聲明及保證
(一)甲方:________
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、_____機(jī)構(gòu)、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:________
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、_____機(jī)構(gòu)、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十一條、保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的`除外。保密期限為_________年。
第十二條、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、_____、暴力行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條、通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條、爭(zhēng)議的處理
1.本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交______________委員會(huì)_____;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條、解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條、補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月?_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
加工承攬合同6
定作方:_______________(簡(jiǎn)稱甲方)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱乙方)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
根據(jù)《條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號(hào)
單位
數(shù)量
單價(jià)
價(jià)款或酬金元
金額:仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協(xié)議,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的`違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協(xié)議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向協(xié)議管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期:________年________月________日
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工承攬合同7
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:
__________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:
1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
。常牧系任锲方唬ㄌ幔┤掌谟(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
。保袛埛皆谝勒斩ㄗ鞣降囊筮M(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
。玻袛埛綄(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金:
(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
。玻ㄗ鞣綉(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
。,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第十條結(jié)算方式及期限:
第十一條其他:
。保鶕(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的.,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
加工承攬合同8
甲方:
乙方:
(以下簡(jiǎn)稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝,此項(xiàng)合同雙方本著平等、公平、互惠的`原則,訂立如下合同條款:
第一條:書柜尺寸
長(zhǎng)180cm,高170cm,寬45cm,層數(shù)7層。
第二條:材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm,每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度:2cm。25×25角鐵厚度:2cm。
第三條:層板材料要求,高密度木工板厚度2cm,要求噴清面漆。
第四條:書柜漆要求,紅丹打底,再上藍(lán)氨基漆。
第五條:每個(gè)書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(¥1260.00元),共16個(gè),總價(jià)為人民幣為大寫貳萬(wàn)零壹佰陸拾元整(¥ 0.00元)
第六條:必須運(yùn)到校園內(nèi),運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
第七條:交貨時(shí)間:乙方必須保證在 年7月29日前全部交貨。
第八條:甲方驗(yàn)收合格后,乙方需提供正式發(fā)票,甲方方可付款。
第八條:稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第九條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工承攬合同9
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條 定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)款
防盜門名稱___________,規(guī)格___________,單位___________,數(shù)量___________,單價(jià)(元/M2)___________。
注:以實(shí)際安裝樘數(shù)結(jié)算,面積以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)。以上價(jià)格為一次性包死價(jià)。需方繼續(xù)訂貨時(shí),提前7天向供方提供計(jì)劃通知單通知乙方。
工期要求:
第二條 承攬方式、材料的提供
2.1 承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負(fù)責(zé)制作、安裝,運(yùn)輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場(chǎng);
2.2 本合同價(jià)格內(nèi)已包含:制作、安裝、運(yùn)輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部?jī)?nèi)容;
2.3 材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):
2.3 乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證,需檢驗(yàn)的,應(yīng)提供檢驗(yàn)合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無(wú)條件退貨重作。
第三條 承攬范圍
3.1 乙方承攬加工范圍:
3.2 工程地點(diǎn):
第四條 合同價(jià)款的計(jì)算、結(jié)算、支付方式4.1計(jì)算方法:面積以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)。
4.2 本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經(jīng)甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。
4.3 付款方式:安裝完畢經(jīng)驗(yàn)收合格付總價(jià)款的.95%,余5%作為質(zhì)量保證金,待竣工驗(yàn)收合格后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)保期滿后付清。
第五條 合同價(jià)款與酬金
本合同價(jià)款共計(jì):以實(shí)結(jié)算_________元整。
第六條 加工制作安裝要求
6.1 甲方在本合同簽訂后及時(shí)向乙方提供相關(guān)資料,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)。
6.2 乙方進(jìn)入場(chǎng)后甲方配合接通電源、安裝電表,相關(guān)費(fèi)用及電費(fèi)由乙方承擔(dān)。
6.3 乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求設(shè)計(jì)門型,甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
6.4乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作,按進(jìn)度要求及時(shí)提供安裝。
6.5 為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量,總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)安裝成品,屬于乙方保護(hù)不當(dāng)造成損壞費(fèi)用乙方自理。
第七條 工期
7.1 開工前三天甲方向乙方下達(dá)開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報(bào)甲方進(jìn)度報(bào)表。乙方必須保證加工安裝進(jìn)度,不得影響甲方工程按期竣工驗(yàn)收。
7.2 如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
。1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定,不能提供施工場(chǎng)地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進(jìn)場(chǎng)施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)停電24小時(shí)以上影響正常施工
。3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法
8.1 本工程質(zhì)量要求達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
8.2 乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國(guó)家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
8.3 乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站,一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設(shè)計(jì)單位簽證后實(shí)施,所發(fā)生的費(fèi)用由承包方負(fù)責(zé)。安全培訓(xùn)交底、安全責(zé)任、防護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。
第九條 質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格后,乙方按規(guī)定對(duì)所承攬工程實(shí)行保修,保修時(shí)間按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行,在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題乙方免費(fèi)維修或更換。
甲方通知乙方返修時(shí),乙方應(yīng)及時(shí)維修,如乙方未能及時(shí)維修甲方有權(quán)安排人員維修,一切費(fèi)用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無(wú)發(fā)生保修費(fèi)用,甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條 安全及特別約定
1、乙方在施工過(guò)程中必須嚴(yán)格按照國(guó)家操作規(guī)程進(jìn)行操作,高空作業(yè)配安全帶,進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合,所有責(zé)任及費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當(dāng)事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包,如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)隨時(shí)解除本合同。
第十一條 違約責(zé)任
11.1 工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負(fù)責(zé)無(wú)償修理、返工。
11.2 由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價(jià)款的千分之一。
11.3 甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。
第十二條 爭(zhēng)議的處理如在本合同履行過(guò)程中雙方發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)當(dāng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時(shí),可通過(guò)______________人民法院訴訟解決。
本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商一致后訂立補(bǔ)充協(xié)議處理,補(bǔ)充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條 合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
加工承攬合同10
甲方:__________(以下簡(jiǎn)稱甲方)身份證號(hào)碼:______________電話:____________________________
乙方:__________(以下簡(jiǎn)稱乙方)身份證號(hào)碼:______________電話:____________________________
立合約人_________,_________印刷廠,甲方“_________”一書,經(jīng)標(biāo)價(jià)結(jié)果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數(shù)量:_________本,每本_________頁(yè)。
二、價(jià)款:每本人民幣_(tái)________元,全部?jī)r(jià)款合計(jì)人民幣_(tái)________元整。
三、規(guī)格:二十四開本,用_________磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁(yè)。
五、交貨日期:限于_________年_________月_________日,乙方將印制成品交甲方指定地點(diǎn)驗(yàn)收;
原稿及鋅版一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價(jià)百分之_________,即人民幣_(tái)________元整,其余價(jià)款須待制成品交清,經(jīng)驗(yàn)收無(wú)誤,甲方一次付清余款百分之_________,即人民幣_(tái)________元整。
七、價(jià)款追加或追減:本合約全部?jī)r(jià)款_________元整,如因頁(yè)數(shù)增減,其總價(jià)應(yīng)按實(shí)際頁(yè)數(shù)核算,追加或追減其總價(jià)的'金額。
但追減總價(jià)的金額,以不超過(guò)百分之_________為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價(jià)千分之_________。
九、保證:乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù),保證人應(yīng)繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負(fù)賠償之責(zé),亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對(duì)保無(wú)誤之日起生效,至價(jià)款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本_________份,交甲方備用。
甲方:______乙方:______
地址:______地址:______
法定代表:______法定代表:______
簽定地:______簽定地:______
簽定時(shí)間:______簽定時(shí)間:______
加工承攬合同11
工 程 名 稱: 安徽三建pC構(gòu)件生產(chǎn)基地
工程發(fā)包方 : 安徽三建工程有限公司
工程承包方 : 安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司
簽 約 日期 : 20xx年3月10日
合同協(xié)議書
發(fā)包單位: 安徽三建工程有限公司 (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包單位: 安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司 (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
l、工程名稱:安徽建工產(chǎn)業(yè)化基地1#廠房鋼結(jié)構(gòu)及維護(hù)工程。
2、工程地點(diǎn):安徽肥東縣撮鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)經(jīng)一路與緯三路交口。
3、工作內(nèi)容:圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、招標(biāo)文件等文件范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間鋼構(gòu)件的采購(gòu)、加工等(不含預(yù)埋螺栓)。具體包括詳圖深化設(shè)計(jì)、鋼構(gòu)件制作(含配件)、檢測(cè)(原材料檢驗(yàn)及焊縫檢測(cè))等,本合同約定的招標(biāo)文件及相關(guān)資料等已明確的但乙方報(bào)價(jià)書中遺漏項(xiàng)則視為乙方報(bào)價(jià)中已包括該部分,結(jié)算時(shí)合同價(jià)款不再調(diào)整。
(1)根據(jù)發(fā)包人提供的鋼結(jié)構(gòu)施工圖紙、承包人提供設(shè)計(jì)院審核的深化圖紙、技術(shù)
資料、有關(guān)文件及現(xiàn)場(chǎng)安裝分段要求,完成承包范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)材料采購(gòu)、按發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)安裝分段分節(jié)要求進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測(cè)、殘余應(yīng)力消除、變形校正、半成品及成品檢測(cè)試驗(yàn)、包裝、鋼結(jié)構(gòu)運(yùn)輸前的堆放、編號(hào)、按發(fā)包人安裝進(jìn)度計(jì)劃和順序的要求運(yùn)輸至工地指定的吊裝現(xiàn)場(chǎng)(按圖紙編號(hào)統(tǒng)一標(biāo)注)、工程服務(wù)以及本合同其他條款所約定的工作內(nèi)容,并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關(guān)的所有工作及相關(guān)手續(xù)。鋼構(gòu)件必須滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝的分段要求。
。2)制作之前編寫構(gòu)件制作方案,并得到發(fā)包人、設(shè)計(jì)單位及施工監(jiān)理的認(rèn)可。按發(fā)包人的要求,提供本工程中鋼結(jié)構(gòu)加工及運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)計(jì)劃、資料。并于簽訂合同一周內(nèi),提供詳細(xì)的焊接評(píng)定方案、制作方案、質(zhì)量保證體系、交工驗(yàn)收時(shí)所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時(shí)的相關(guān)有效證件(如焊工證等特殊工種上崗證)。
。3)按發(fā)包人確認(rèn)的分段分節(jié)要求和構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃配套供應(yīng)鋼構(gòu)件,負(fù)責(zé)進(jìn)行鋼構(gòu)件必要的預(yù)拼裝。
。4)承包人按發(fā)包人要求將構(gòu)件資料準(zhǔn)備齊全,隨車發(fā)至現(xiàn)場(chǎng)。按發(fā)包人提供給承包人的構(gòu)件需求清單進(jìn)行構(gòu)件的裝車運(yùn)輸,發(fā)車前需將構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)清單傳至發(fā)包人,并通知發(fā)包人代表相關(guān)負(fù)責(zé)人。
。5)提供鋼結(jié)構(gòu)吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時(shí)連接板、引弧板、摩擦系數(shù)檢驗(yàn)、焊接試驗(yàn)用的試板等,配合設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)安裝做好構(gòu)件坡口及吊耳等構(gòu)件配套加工。費(fèi)用在報(bào)價(jià)中綜合考慮。
。6)提供出廠標(biāo)識(shí)、標(biāo)志和編號(hào),提供構(gòu)件測(cè)量基準(zhǔn)線和監(jiān)測(cè)基準(zhǔn)點(diǎn)的標(biāo)識(shí)等。
。7)負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)制作的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持及與設(shè)計(jì)人的技術(shù)配合,按規(guī)定完成本工程所需的各種技術(shù)和安全措施。
。8)鋼材進(jìn)加工廠后,在下料之前必須按有關(guān)規(guī)定做原材料復(fù)檢。在鋼構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)的同時(shí),提交給發(fā)包人的資料(一式四份):原材料檢驗(yàn)報(bào)告(原件一份、復(fù)印件加蓋公章三份)、鋼構(gòu)件出廠合格證、鋼構(gòu)件制作相關(guān)檢查記錄、有探傷資質(zhì)的單位出具的構(gòu)件制作探傷檢驗(yàn)報(bào)告、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收記錄、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量保證贄料以及發(fā)包人要求的相關(guān)資料等。
。9)承包人自行解決鋼構(gòu)件運(yùn)輸途中的一切問(wèn)題,保證加工件不造成損壞及變形,因運(yùn)輸途中造成的構(gòu)配件損壞及變形由承包人修正并賠償發(fā)包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發(fā)包人要求及時(shí)整改,發(fā)包人可代為整改或委托第三方整改,相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)。
。10)未按發(fā)包人規(guī)定的時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)件配套順序交付構(gòu)件,發(fā)包人有權(quán)拒收,承包人應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量缺陷、整改和不按時(shí)供貨、發(fā)貨順序錯(cuò)亂的責(zé)任,并承擔(dān)由此導(dǎo)致的返工、整改及影響發(fā)包人施工的經(jīng)濟(jì)損失。
。11)任何工程聯(lián)系函件必須經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可,并以發(fā)包人的名義轉(zhuǎn)發(fā)。承包人不得與監(jiān)理、設(shè)計(jì)院等相關(guān)方面獨(dú)自聯(lián)系,否則一切責(zé)任和損失由承包人承擔(dān)。
。12)在合同規(guī)定的保修期內(nèi),凡屬于承包人質(zhì)量問(wèn)題,承包人要負(fù)責(zé)免費(fèi)維修,并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
(13)本項(xiàng)目所有涉及到的主鋼結(jié)構(gòu)、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計(jì)文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)行選用,否則乙方形成違約,按本合同第12條違約條款進(jìn)行處理。
。14)將構(gòu)件運(yùn)輸?shù)桨l(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)構(gòu)件指定堆放場(chǎng)地,并自行負(fù)責(zé)所有材料設(shè)備的保管和安全。
(15)承包人負(fù)責(zé)按照發(fā)包人要求提供竣工資料給發(fā)包人,并配合項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收工作。
。16)承包人必須服從發(fā)包人的管理,發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的管理人員。
。17)合同中規(guī)定的其它工作。
4、合同價(jià)款
。1)總價(jià)合同:鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件材料、制作造價(jià)¥22451522.00元(大寫:人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬(wàn)壹仟伍佰貳拾貳元整)
乙方承諾已充分考慮本工程的實(shí)際情況,圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構(gòu)件的規(guī)格、材質(zhì)等相關(guān)要求依據(jù)甲方提供圖紙進(jìn)行采購(gòu)、加工,必須滿足圖紙及招標(biāo)文件要求。工程竣工結(jié)算時(shí),除設(shè)計(jì)變更外,在施工圖范圍內(nèi)總價(jià)固定不變,圖紙及招標(biāo)文件所含工作內(nèi)容或費(fèi)用已含在總價(jià)中
乙方投標(biāo)報(bào)價(jià)按GB50755計(jì)算,計(jì)算規(guī)則明確構(gòu)件按矩形理算,且投標(biāo)報(bào)價(jià)重量含材料損耗,乙方承諾所有原材料偏差均符合國(guó)家規(guī)范,施工過(guò)程中甲方有權(quán)對(duì)進(jìn)場(chǎng)鋼結(jié)構(gòu)過(guò)磅抽查,如若鋼結(jié)構(gòu)重量負(fù)偏差超過(guò)國(guó)家規(guī)范,甲方將對(duì)負(fù)偏差部分扣減材料工程款,并對(duì)乙方進(jìn)行處罰。
合同總價(jià)包括:
。1)由乙方為鋼結(jié)構(gòu)制作需要承擔(dān)的所有費(fèi)用,彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標(biāo)志等按照甲方要求選擇和制作:
(2)按照國(guó)家稅法規(guī)定乙方應(yīng)繳納的各種稅金和地方政府規(guī)定的各種費(fèi)用。其中稅金包括營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加及企業(yè)和個(gè)人所得稅。與乙方承包項(xiàng)目有關(guān)的所有稅費(fèi)均由乙方自行繳納;
。3)按照規(guī)范及圖紙實(shí)際要求需要進(jìn)行的試驗(yàn)、檢測(cè)費(fèi);
。4)現(xiàn)場(chǎng)施工人員及材料、設(shè)備的保險(xiǎn);
。5)因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等影響而涉及到的各種風(fēng)險(xiǎn)及管理費(fèi)和利潤(rùn);
(6)根據(jù)本合同其他條款由乙方承擔(dān)的其他費(fèi)用:
5、工程款支付和工程結(jié)算
(1)本項(xiàng)目甲方提供合同造價(jià) 20% 預(yù)付款(合同簽訂后7個(gè)工作日內(nèi)支付);
。2)本項(xiàng)目工程款支付方式按下述規(guī)定執(zhí)行:
a.工程付款方式:以6個(gè)月銀行承兌匯票形式為主。
b.主體鋼結(jié)構(gòu)運(yùn)至項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)安裝,支付合同造價(jià)20%的工程款;
c.主體結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價(jià)20%的工程款;
d.圍護(hù)結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價(jià)10%的工程款;e.工程竣工驗(yàn)收合格后支付合同造價(jià)10%的工程款;
f.工程決算定案后支付至合同造價(jià)95%;
g.剩余5%工程款作為質(zhì)保金,待缺陷責(zé)任期滿后一次性無(wú)息付清。
(3)簽訂合同之日起7個(gè)日歷天內(nèi),乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函;
。4)支付規(guī)定:
a.乙方在收取工程款時(shí),必須同時(shí)提供等額的稅務(wù)發(fā)票,乙方在申請(qǐng)結(jié)算款之前必須向甲方提供施工過(guò)程中全部的且與結(jié)算總額相等完稅票據(jù);
b.乙方在收取工程款時(shí),必須按照甲方要求履行工程款申請(qǐng)手續(xù);
。5)缺陷責(zé)任期:從竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,至合同規(guī)定的缺陷責(zé)任期。
。6)竣工結(jié)算:
竣工驗(yàn)收達(dá)到本合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并且資料全部交齊并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,乙方向甲方報(bào)送結(jié)算資料,甲方在收到足夠的資料后一個(gè)月內(nèi)審核完畢,經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認(rèn)后一個(gè)月內(nèi)向乙方支付到結(jié)算總價(jià)的95%,其余5%作為質(zhì)保金。如果質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期中任何項(xiàng)達(dá)不到業(yè)主合格要求,結(jié)算時(shí)甲方將扣除其相應(yīng)部分的保證金;
(7)現(xiàn)場(chǎng)簽證及變更:
發(fā)生合同外的費(fèi)用時(shí),乙方應(yīng)注意收集和保留證據(jù)并在3個(gè)日歷天內(nèi)讓甲方現(xiàn)場(chǎng)具體指示人簽字及本合同指定的負(fù)責(zé)人確認(rèn)其工作時(shí)間、工作內(nèi)容、工作部位以及投入的.設(shè)備、人員清單并附上必要的施工簡(jiǎn)圖,乙方逾期未能以書面形式提出申請(qǐng),則視為乙方自動(dòng)放棄該部分費(fèi)用,以后不得以任何理由向甲方進(jìn)行索賠。除設(shè)計(jì)變更以外,不接受任何形式的簽證索賠。
。8)竣工結(jié)算:
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工程量計(jì)算規(guī)則和價(jià)格計(jì)算方法編制,不得高估冒算。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有高估冒算現(xiàn)象,甲方將組織雙方人員對(duì)乙方報(bào)送的竣工結(jié)算進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)。如果核減率在5%以內(nèi)(含5%),甲方不予罰款;如果核減率超過(guò)5%,甲方除扣除核減部分外,還將按超過(guò)部分的20%金額作為處罰金額進(jìn)行罰款,并直接從工程款中扣除。
(9)免責(zé)條款:
乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度規(guī)定并協(xié)助辦理有關(guān)稅務(wù)事宜,在規(guī)定的付款期限截止日后,由于乙方未及時(shí)開具足額合法稅務(wù)發(fā)票,從而導(dǎo)致甲方財(cái)務(wù)部無(wú)法按時(shí)支付乙方工程款,此項(xiàng)延誤不構(gòu)成甲方延期付款責(zé)任,乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進(jìn)度。
6、工期
。1)構(gòu)件到場(chǎng)日期:開工日期為20l5年3月10日,合同總工期90日歷天。
進(jìn)場(chǎng)節(jié)點(diǎn)要求:
a.20xx年4月1日,A~G軸鋼結(jié)構(gòu)主體材料進(jìn)場(chǎng);
b.20xx年4月10日,A~G軸鋼結(jié)構(gòu)屋面維護(hù)結(jié)構(gòu)材料進(jìn)場(chǎng);
c.20xx年5月10日,鋼結(jié)構(gòu)主體結(jié)構(gòu)必須全部到場(chǎng)(具體進(jìn)場(chǎng)日期必須符合甲方的進(jìn)度要求)
d. 20xx年6日10日,本鋼結(jié)構(gòu)工程的所有材料必須進(jìn)場(chǎng)。(維護(hù)結(jié)構(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)日期必須符合甲方的進(jìn)度要求)
。2)進(jìn)度:乙方必須按甲方確認(rèn)的材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃將構(gòu)件運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng),接受甲方對(duì)構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)時(shí)間的檢查、監(jiān)督。材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃與經(jīng)確認(rèn)的計(jì)劃不符時(shí),乙方應(yīng)按甲方的要求提出改進(jìn)措施,經(jīng)甲方確認(rèn)后執(zhí)行。因乙方的原因?qū)е聦?shí)際材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃與材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃不符,乙方無(wú)權(quán)就改進(jìn)措施提出追加合同價(jià)款。
。4)暫停施工:因乙方材料質(zhì)量嚴(yán)重與質(zhì)量要求不符時(shí),甲方有權(quán)要求乙方暫停材料進(jìn)場(chǎng)并進(jìn)行整頓,由此造成的工期延誤由乙方負(fù)責(zé),相關(guān)的賠償按照本合同第9條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
7、質(zhì)量驗(yàn)收
。1)質(zhì)量要求:本工程質(zhì)量應(yīng)符合現(xiàn)行的國(guó)家工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,國(guó)家、行業(yè)、地方和甲方的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,施工圖及相關(guān)技術(shù)文件的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn);
。2)質(zhì)量等級(jí):乙方提供的構(gòu)件必須按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范的合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),由于乙方原因造成的不合格,乙方負(fù)責(zé)整改,整改仍達(dá)不到要求,乙方應(yīng)無(wú)條件退出,由此發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
。3)試驗(yàn)與檢驗(yàn):乙方應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行試件的取樣、檢驗(yàn)。
。4)分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查:上道工序施工完成,必須經(jīng)監(jiān)理工程師、甲方驗(yàn)收合格簽字認(rèn)可后,乙方才能進(jìn)行下道工序的施工。
。5)、乙方應(yīng)協(xié)助配合甲方、監(jiān)理人員進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。
。6)、用于主體結(jié)構(gòu)的鋼構(gòu)件,為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限
8、權(quán)利和義務(wù)
1、甲方的權(quán)利和義務(wù)
。1)、甲方有義務(wù)按合同的規(guī)定期限及時(shí)向乙方支付工程款,否則甲方違約。
。2)、甲方有權(quán)確定和要求乙方送貨時(shí)間和送貨地點(diǎn)。
。3)、甲方有權(quán)對(duì)乙方所送貨物進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)檢驗(yàn)不符合要求的貨物,甲方有權(quán)要求乙方退換。
(4)、如因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成甲方損失的,乙方負(fù)責(zé)賠償損失并承擔(dān)一切責(zé)任。
2、乙方的權(quán)利和義務(wù)
。1)、乙方有義務(wù)向甲方提供符合合同約定的產(chǎn)品,否則乙方違約。
。2)、乙方有義務(wù)按照甲方通知的時(shí)間、地點(diǎn),按時(shí)送達(dá)貨物,否則,乙方違約,并應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
(3)、乙方有權(quán)按合同約定,要求甲方支付已合格材料的款項(xiàng)。
9、違約責(zé)任
。1)乙方承包的工程項(xiàng)目,未經(jīng)甲方許可,不得進(jìn)行轉(zhuǎn)包或分包。否則,甲方有權(quán)終止合同。由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失乙方負(fù)責(zé)賠償。如特殊需要時(shí),需經(jīng)甲方書面批準(zhǔn),各項(xiàng)管理程序按甲方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(2)若因乙方原因造成材料進(jìn)場(chǎng)延誤,每拖一天按合同總價(jià)的 0.5 進(jìn)行罰款,罰款將在甲方向乙方支付合同價(jià)款時(shí)扣除。工期延誤罰款總額不超過(guò)結(jié)算總價(jià)的 10% 。如果實(shí)際罰款金額超過(guò)該限額限制的且乙方無(wú)能力采取有效措施彌補(bǔ)該工期時(shí)甲方有權(quán)終止合同并邀請(qǐng)其他單位進(jìn)行加工。由此增加的費(fèi)用從乙方工程款中扣除。
。3)本項(xiàng)目所有涉及到的主鋼構(gòu)、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計(jì)文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)行選用,如實(shí)際工作需更換材料,必須得到甲方書面認(rèn)可,并且甲方不補(bǔ)償因此產(chǎn)生的任何費(fèi)用和工期。如乙方擅自更換材料,視為乙方違約,處以合約總價(jià) 10% 的工程質(zhì)量罰款,并承擔(dān)此項(xiàng)違約導(dǎo)致甲方的損失。
。4)合同簽訂后,如需修改,需獲得雙方同意,方能生效。否則,給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失由違約方負(fù)責(zé)。
。5)合同履行中任何一方無(wú)正當(dāng)理由而提出終止合同的,均屬單方違約,違約方承擔(dān)給對(duì)方所造成的全部損失外,還需向?qū)Ψ街Ц豆こ炭羁們r(jià) 10% 的違約金。
(6)如果乙方有任何的違約行為,乙方應(yīng)保證甲方免于承擔(dān)由此違約造成的根據(jù)主合同甲方將負(fù)責(zé)的任何損害賠償費(fèi)。否則甲方有權(quán)從工程款中扣除這筆費(fèi)用。
。7)因乙方自動(dòng)退出,甲方只對(duì)乙方已進(jìn)場(chǎng)材料價(jià)款的70%進(jìn)行結(jié)算,由此發(fā)生的甲方損失將在剩余的30%中扣除,甲方同時(shí)保留不足部分向乙方索賠的權(quán)力。
。8)未經(jīng)甲方書面授權(quán),乙方不得以甲方名義從事任何對(duì)外商務(wù)經(jīng)營(yíng)及合同協(xié)議的簽署。否則甲方有權(quán)終止本合同的執(zhí)行,并由乙方向甲方承擔(dān)相應(yīng)的損失,甲方將從任何屬于乙方的款項(xiàng)中扣除,乙方不得有異議。
10、爭(zhēng)議
。1)如甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)本著實(shí)事求是、平等互利、協(xié)商一致的原則進(jìn)行協(xié)商解決。如協(xié)商不成,可采用下列解決方式:向合肥市仲裁委員會(huì)按照該會(huì)有效的仲裁條款申請(qǐng)仲裁。
。2)發(fā)生爭(zhēng)議后,除非出現(xiàn)下列情況的,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保護(hù)好已進(jìn)場(chǎng)材料:
a.單方違約導(dǎo)致合同確已無(wú)法履行,雙方協(xié)議停止施工;
b.調(diào)解要求停止,且為雙方接收;
c.仲裁機(jī)構(gòu)要求停止時(shí);
d.法院要求停止時(shí)。
11、合同終止及終止后的結(jié)算
(1)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除本合同;(2)乙方無(wú)能力繼續(xù)履行本合同時(shí),本合同終止,按已進(jìn)場(chǎng)材料結(jié)算,乙方應(yīng)在接到甲方通知時(shí)妥善做好已購(gòu)材料及移交工作;
。3)未經(jīng)甲方同意,乙方將本工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方,本合同終止,按乙方已進(jìn)場(chǎng)材料的 60% 結(jié)算
(4)乙方單方要求終止合同,結(jié)算單價(jià)按合同單價(jià)的 80% 計(jì)算,另賠償合同總價(jià)10% 的違約金;
12、甲、乙雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔(dān)和履行各自的全部責(zé)任和義務(wù)。
13、本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效,在除違約責(zé)任導(dǎo)致合同中期解除情況下,工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格、工程結(jié)算辦理完、保修期滿、合同總價(jià)款及保修金全部結(jié)清后合同自動(dòng)終止。
14、本合約附件:⑴中標(biāo)通知書⑵乙方投標(biāo)報(bào)價(jià)文件⑶招標(biāo)文件及答疑記錄。
15、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
。ㄒ韵聼o(wú)正文)
甲 方: 乙 方:安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司
甲方代表: 乙方代表:
開戶銀行: 開戶銀行:徽商銀行合肥大東門支行
賬號(hào): 賬號(hào):1020 4010 2100 0283 880
簽訂時(shí)間: 年 月 日 簽訂時(shí)間: 年 月 日
加工承攬合同12
甲方:
乙方:
因甲方需要,向乙方定做一批家具。經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂如下合同條款:
1、總貨款: (含稅金),具體產(chǎn)品,材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等詳見附表。
2、交貨時(shí)間:____年____月____日。
3、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) QB/T1952.1-20__執(zhí)行。
4、驗(yàn)收方式:乙方按合同標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)示生產(chǎn)檢驗(yàn)出廠,安裝完畢后由甲方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。
5、結(jié)算方式:合同簽訂后甲方支付總貨款的 %
作為定金,即____元,甲方部分家具定做完畢后,甲方到制作現(xiàn)場(chǎng)初檢合格后付總貨款的 %,即____元,所有的家具制作完后,在出廠送貨安裝時(shí)貨到現(xiàn)場(chǎng)由甲方付總貨款的' %,即____元,剩余的____,即____元安裝完后由乙方驗(yàn)收合格后付清,結(jié)算時(shí)由乙方提供銀行卡號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
6、交貨方式:免費(fèi)安裝及運(yùn)輸。
7、違約責(zé)任:因乙方原因未按合同條款造成推遲提貨的,乙方每日按總貨款的0.5%向甲方交納違約金;乙方未按合同條款延遲付款的,每日按未付款的0.5%向甲方交納違約金,乙方逾期15天未提貨的需無(wú)條件付清剩余款項(xiàng)。
8、甲方逾期交貨超過(guò)15天或交付的家具不符合本合同的約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方有權(quán)解除合同。
9、甲方提供的家具保修期為壹年,在保修期內(nèi),甲方為乙方免費(fèi)提供維修,如維修無(wú)法達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn),乙方進(jìn)行換貨。甲方提供的家具保用期不低于三年,在保用期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)承擔(dān)責(zé)任,但由于乙方的損害行為或使用不當(dāng)除外。
10、未盡事宜雙方協(xié)商解決或提交甲方所在地人民法院裁決。
11、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
12、本合同自雙方簽字后生效。
甲方:
地址:
經(jīng)辦人: (簽字)
電話:
簽訂日期:
乙方:
地址:
經(jīng)辦人: (簽字)
電話:
簽訂日期:
加工承攬合同13
建設(shè)單位(甲方): 福建明鑫機(jī)器人科技有限公司 合同編號(hào):GL-140619-MX-036
加工單位(乙方): 漳州市國(guó)立金屬制品有限公司 簽訂地點(diǎn):漳州市
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,為明確各自權(quán)利、義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致訂立本合同。
第一條 工程概況
1、 工程名稱: 機(jī)器人 構(gòu)件
序號(hào) 機(jī)臺(tái)名稱 部件名稱 單位 數(shù)量 重量 價(jià)格
1 翻轉(zhuǎn)機(jī)通用件 機(jī)器人底座 個(gè) 3 報(bào)價(jià)預(yù)估重量為3010kg,最終重量以過(guò)磅為準(zhǔn)。 含17%增值稅,裝車費(fèi);總價(jià)以過(guò)磅重量計(jì)算。
2 機(jī)器人墊座 個(gè) 3
3 夾具框架 個(gè) 6
4 機(jī)座 個(gè) 6
5 從動(dòng)箱箱體 個(gè) 6
6 箱體墊座過(guò)渡板 個(gè) 4
7 機(jī)箱墊座 個(gè) 4
8 氣動(dòng)翻轉(zhuǎn)變位機(jī) 主動(dòng)箱箱體 個(gè) 2
9 伺服翻轉(zhuǎn)變位機(jī) 伺服減速器箱體 個(gè) 2
備注:已方代早方叫車,運(yùn)費(fèi)甲方負(fù)責(zé)。
2、 加工地點(diǎn): 漳州市北斗工業(yè)園
3、 工程量:每批約 5 噸
4、 合同內(nèi)容:鋼結(jié)構(gòu)件制作。
5、 承包方式:包工包料。
6、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):合格
第二條 合同價(jià)款
1、 型鋼及次構(gòu)件加工費(fèi) 3310 元/噸(不含檢測(cè)費(fèi)用)。
第三條 雙方職責(zé)
1、 甲方應(yīng)提供確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖給乙方;
2、 乙方應(yīng)按本合同約定及設(shè)計(jì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求按時(shí)、按質(zhì)、按量完成加工制作工作;
3、 乙方在制作過(guò)程中,必須接受甲方的質(zhì)量安全監(jiān)督。
4、 甲方中途變更設(shè)計(jì),應(yīng)當(dāng)以書面形式通知乙方,已加工的鋼構(gòu)件及現(xiàn)場(chǎng)損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、 甲方應(yīng)按本合同約定的期限支付價(jià)款。
6、 甲方應(yīng)在結(jié)算前審核結(jié)算清單,如有爭(zhēng)議,應(yīng)及時(shí)提出校對(duì)。
第四條 加工材料提供
乙方包工包料,經(jīng)雙方確認(rèn)材料結(jié)算單價(jià)如下
序號(hào) 材料名稱 材質(zhì) 單價(jià) 數(shù)量 結(jié)算金額
1 鋼板過(guò)磅價(jià) Q235 3670
根據(jù)下單時(shí)間鋼材價(jià)格為準(zhǔn)。
備注:以上構(gòu)件材料厚度控制范圍在:6mm為5.75mm左右, 8mm為7.5mm左右, 10mm為9.7mm左右, 12mm為11.7mm左右,。
第五條 驗(yàn)收與結(jié)算
1、本工程材料及加工費(fèi)的`核算方法:按材料過(guò)磅重量計(jì)重;
2、甲方到乙方廠內(nèi)提貨,乙方負(fù)責(zé)裝車,甲方負(fù)責(zé)卸車運(yùn)費(fèi)甲方負(fù)責(zé);
3、甲方在乙方制作過(guò)程中需要到乙方工廠監(jiān)督或驗(yàn)收加工件時(shí),乙方必須提供方便并協(xié)助相關(guān)工作。在甲方驗(yàn)收過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方必須按圖紙及作相應(yīng)更改。
第六條 付款方式:
1、 本月送貨單送出的貨,月底開票及對(duì)送貨單送達(dá)后次月10號(hào)前結(jié)清全款。
2、 若因其他原因甲方無(wú)法提取材料,則甲方必須在乙方通知提取材料時(shí)間后15天內(nèi)結(jié)清所有款項(xiàng);甲方逾期付款乙方有權(quán)擁有該批材料并向甲方收取違約金(按合同總價(jià)的日1收。。
第七條 違約責(zé)任:現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)出現(xiàn)制作問(wèn)題(安裝尺寸等問(wèn)題)由乙方負(fù)責(zé)返工、無(wú)法返工部分由乙方負(fù)責(zé)解決。
第八條 其它
1、合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
2、雙方約定,在履行合同過(guò)程中如產(chǎn)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商無(wú)效,任何一方可提請(qǐng)合同履行地所在人民法院解決。
3、本合同壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。合同自雙方簽字蓋章第二天收到預(yù)付款后生效,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收完成無(wú)出現(xiàn)加工質(zhì)量問(wèn)題后自動(dòng)失效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表人: 代表人:
加工承攬合同14
定作方:(甲方)
承攬方:(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,本著互惠、互利、合作的原則,達(dá)成以下合同條款:
第一條項(xiàng)目名稱:車間排風(fēng)工程
第二條施工地點(diǎn):
第三條合同范圍:風(fēng)機(jī)安裝;風(fēng)機(jī)線路敷設(shè);風(fēng)機(jī)電氣控制箱安裝。
第四條工程預(yù)算:(略)
詳情可參考公司網(wǎng)站信息,或來(lái)電咨詢。
第五條合同總價(jià)款:元;人民幣大寫:元。
第六條場(chǎng)地要求:甲方須向乙方提供能夠施工所須的場(chǎng)地、三相電等便利條件,并派員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)幫助。
第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
(一)按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(二)乙方施工完畢后通知甲方,甲方應(yīng)在次日內(nèi)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問(wèn)題,甲方自負(fù)責(zé)任。
(三)甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的相關(guān)費(fèi)用。
第八條工程期限:25天。(因甲方原因造成的工期延誤應(yīng)延長(zhǎng)同等天數(shù))
第九條付款方式:合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付合同總價(jià)款的50%作為定金給乙方;乙方在設(shè)備材料到場(chǎng)后,甲方再付合同總價(jià)款的30%給乙方,工程驗(yàn)收合格后,甲方一次付清合同總價(jià)款給乙方。
第十條乙方的違約責(zé)任:
(一)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責(zé)任:
(一)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(二)超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的`千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十二條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在甲方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本合同自甲方預(yù)付(定金)款到帳起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;各留存一份。
補(bǔ)充條款:
甲方:(蓋章)乙方(蓋章)
代表人:代表人:
地址:地址:
電話:電話:
簽約日期:簽約日期:
加工承攬合同15
訂立合同雙方:
承攬方:_____________ 以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:_____________ 以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守、
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)│130____40____90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180____100____95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180____100____95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180____40____200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180____50____200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳、
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做、
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便、
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)、
第三條原材料由甲方提供、
第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見、甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方、因此造成的損失,由乙方賠償、
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款________元、
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)、雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明、
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行、交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)、
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按____元計(jì)算,共計(jì)____元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)、
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按____元計(jì)算,共計(jì)____元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)、運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)、
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款____________元(____萬(wàn)元)、甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款、乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還、
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款、
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償、
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償、
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失、
四,甲方逾期交付定作物的',應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金、
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值________%的違約金、
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收、
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失、
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值________%的違約金、
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失、
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金、
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失、
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用、
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任、但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失、
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴、
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效、
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份、
甲方:____________(蓋章)
代表人:____________(簽名)
地址:____________
電話:________________
開戶銀行:____________________
帳號(hào):________________________
乙方:____________
代表人:________________
地址:____________
電話:____________
開戶銀行:________
帳號(hào):____________
年 月 日
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
[精選]加工承攬合同07-23
承攬加工合同(精選)07-15
(精選)承攬加工合同07-18
加工承攬合同07-16
承攬加工合同06-30
(經(jīng)典)加工承攬合同02-22
承攬加工合同07-30
加工承攬合同(范本)10-06
有關(guān)承攬加工合同03-01